一级建造师不可抗力可以索赔吗

《合同法》第一百一十七条　因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第一百一十八条　当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

根据相关法律规定，因不可抗力造成停工损失，承包商可以要求工期索赔。法律分析根据相关法律规定，因不可抗力造成停工损失，承包商可以要求工期索赔。因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行言的相应责任。不可抗力导致工期的延误，造成的损失由业主承担，但工期的损失值并不是简单的把各工序的工期相加。工期延长的具体天数可以通过观察横道图是计划工期和实际工期的偏差，汇总得到索赔的总天数。有时还需要考虑工作之间的逻辑关系以及局部工期延误对总工期的延长。法律依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

合同中有关于因为不可抗力造成的损失承担的，按照合同办理没有规定的 对于这类损失都不负法律责任。保险合同中也有这样的条款。原则上是不服法律责任，合同中有规定的除外。

发生不可抗力的，各自承担各自的损失，故该案例的损失责任分别由：1、已经单位工程验收合格的6栋楼建设单位承担；2、正在修建的4栋楼建设单位承担；3、承包人自己采购的水泥承包人承担；4、业主单位负责采购的并经过施工单位检验合格入库待用的钢筋建设单位承担；5、施工单位采购的用于工程的空调建设单位承担；6、业主采购的电梯建设单位承担；7、施工单位塔吊倾倒砸死路人，路人承担；8、业主的轿车砸伤路人，路人承担；9、现场清理修复费用建设单位承担；10、私自入场的大学生自行承担；11、业主单位请来的修理工建设单位承担。

根据建设部颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》第二部分《通用条款》3的规定，发包人承担的不可抗力事件导致的费用主要包括：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失、施工场地内施工材料及待安装设备的损害以及工程所需清理修复费用等，承包人机械设备损坏、停工损失则由承包人自行承担，双方的人员伤亡由各自所在单位负责。 如果该项目的施工合同采纳了上述合同范本，且在《专用条款》等合同文件中未另行约定，发包人与承包人应按上述约定分别承担不可抗力所导致的损失风险。 但是，合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。