工程师甲某经考试

16.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 [答案]c [解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A.发包人未按约定提供施工场地 B.分包人对承包人的施工干扰 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 E.发生不可抗力 [答案]ACE [解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。 18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 [答案]D [解题要点]一是由承包人提出，二是工程师确认，这是规定程序。 19.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。 A.负责修改施工进度计划 B.向承包人直接发出提前竣工的指令 C.与承包人协商并签订提前竣工协议 D.为承包人提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的检测试验 [解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前，发包人应为其违约行为负责，除了签订协议，还要提供便利条件，追加合同价款，所以C、D正确。 20.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 [答案]C [解题要点]施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。 21.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。 A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 [答案]ACE [解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更，工程师确认增加的工程变更价款，与工程进度款同期支付，所以B、D不正确。 22.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。 A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E.延误的工期相应顺延 [答案]ADE [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，承包方人员、机械损失由承包人负责，其他由发包人负责。 23.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别 [答案]A [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。 24.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。 A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除 C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续 D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 [答案]ACD [解题要点]一定要分清责任，施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任，谁的责任谁负责，工程险的办理也是如此。 25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。 A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 [答案]ABCE [解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，或检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可。 26.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。 A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 [答案]B [解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。 27.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。 A.地基基础工程 B.屋面防水工程 C.设备安装工程 D.排水管道工程 [答案]B [解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求，都应该记住，年年有考题。 28.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。 D.工程设计年限 [答案]c [解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。 29.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。 A.留置该工程 B.与发包人协议将该工程折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 [答案]BDE [解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同，不能实施留置权，所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行，不能直接委托拍卖公司拍卖该工程，所以C不对。 30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师 [答案]B [解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人，甲、乙之问没有合同关系，发包人是核心，他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。

【导读】《安全生产管理》是安全工程师考试科目之一，安全生产是其中主要的考查内容，在进行此科目复习的时候，需要我们从教材入手，结合对应的章节进行各知识点的学习，在这里为大家精选了5道安全工程师历年真题，在考试之前，希望大家能够进行一下自测，自测完成后学会总结，进行具体的分析。

1、甲市王某经人介绍前往某建筑公司工作，上班后第二天早上，王某提前到达工地现场，在准备绑扎钢筋时，被正在实施维修作业的塔吊上掉落的扳手砸伤，致使右骨折。在处理该事故工伤认定过程中，下列做法正确的是()。【单选题】

A.该建筑公司以没有签订劳动合同和没有到上班工作时间为由，不认定为工伤

B.该建筑公司工会在事故发生1年后发现，公司并未按规定为王某提出工伤认定申请，随后立即向甲市社会保险行政部门提出工伤认定申请

C.甲市社会保险行政部门受理王某工伤认定申请，根据该市司法机关和有关行政主管部门出具的结论，最终做出工伤认定决定，并书面通知王某和该建筑公司

D.在工伤认定审核过程中，王某妻子坚持认为此事故情形完全符合工伤认定，但该建筑公司不认为是工伤，并要求王某妻子承担举证责任

正确答案:C

答案解析:做法正确的是甲市社会保险行政部门受理王某工伤认定申请，根据该市司法机关和有关行政主管部门出具的结论，最终做出工伤认定决定，并书面通知王某和该建筑公司。

2、某机械制造全为了进步夯实安全基础,提升企出的安全管理水平,把创建安全生产标准化作为推动安全生产工作的抓手，并紧密结合企业实际情况，狠抓安全培训教育，组织制定安全培训教育制度及培训大纲。明确了培训的内容、时间和培训的主管部门，并按照培训计划开展培训，对培训效果进行评估。关于企业安全培训管理的说法，正确的是()。【单选题】

A.企业特种作业人员的教育培训主管部门不定期识别安全培训需求

B.企业组织培训，是企业主要负责人、专职安全员具备相应的安全管理知识和管理能力

C.企业培训主管部门制定实施安全教育培训计划，必要的培训资源由属地主管部门提供

D.企业培训主管部门对相关方人员的安全教育培训情况可不记录

正确答案:C

答案解析:某机械制造全为了进步夯实安全基础,提升企出的安全管理水平,把创建安全生产标准化作为推动安全生产工作的抓手，并紧密结合企业实际情况，狠抓安全培训教育，组织制定安全培训教育制度及培训大纲。明确了培训的内容、时间和培训的主管部门，并按照培训计划开展培训，对培训效果进行评估。关于企业安全培训管理的说法，正确的是企业培训主管部门制定实施安全教育培训计划，必要的培训资源由属地主管部门提供。

3、某电子生产企业使用少量浓硫酸、氢氧化钠等危险化学品。工人在作业过程中均佩戴相应的劳动防护用品。为提高工人安全意识,企业根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)进行危险有害因素辨识。关于危险有害因素分类的说法，正确的说法是()。【单选题】

A.脱岗行为属于管理因素

B.使用危险化学品的厂房墙面窗户缺陷属于环境因素

C.危险化学品使用现场送你去那标志选用不当属于人的因素

D.作业场地光照不足属于物的因素

正确答案:B

答案解析:关于危险有害因素分类的说法，正确的说法是使用危险化学品的厂房墙面窗户缺陷属于环境因素。

4、甲市乙县安全监管局在对辖区内的甲市丙集团独立法人单位丁铜冶炼有限公司进行安全生产专项督查时，发现丁公司存在一项重大事故隐患，对丁公司下达了整改指令书，向乙县人民政府进行了报告，乙县人民政府对该重大事故隐患实行挂牌督办并责令丁公司局部停产治理。丁公司对该重大事故进行了治理。治理工作结束后，对该重大事故隐患的治理情况进行评估的组织单位应是()。【单选题】

A.甲市安全督察局

B.丁铜冶炼有限公司

C.乙县人民政

D.丙集团

正确答案:B

答案解析:甲市乙县安全监管局在对辖区内的甲市丙集团独立法人单位丁铜冶炼有限公司进行安全生产专项督查时，发现丁公司存在一项重大事故隐患，对丁公司下达了整改指令书，向乙县人民政府进行了报告，乙县人民政府对该重大事故隐患实行挂牌督办并责令丁公司局部停产治理。丁公司对该重大事故进行了治理。治理工作结束后，对该重大事故隐患的治理情况进行评估的组织单位应是丁铜冶炼有限公司。

5、某道路运输公司申请取得了甲县交通部门颁发的道路运营许可证并开始运营。某日该公司的一部车辆在乙县的一座停车场临时停车休息时，发生火灾事故，乙县消防部门立即展开应急救援，由于救援及时得当，这起事故未造成人员伤亡，但造成5362万元的直接经济损失。负责组织这起事故调查工作的应是()。【单选题】

A.乙县人民政府

B.甲县人民政府

C.甲县交通部门

D.乙县消防部门

正确答案:A

答案解析:负责组织这起事故调查工作的应是乙县人民政府。

以上就是安全工程师安全生产历年真题精练，想必大家一定都学会了，如果还存在问题，那么就需要回归教材，对于错误的知识点进行更为深入的理解，认真进行注册安全工程师考试备考，祝大家考试成功!

一级造价工程师考试报名条件：（一）凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加一级造价工程师职业资格考试：1、具有工程造价专业大学专科（或高等职业教育）学历，从事工程造价业务工作满5年；具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科（或高等职业教育）学历，从事工程造价业务工作满6年。2、具有通过工程教育专业评估（认证）的工程管理、工程造价专业大学本科学历或学位，从事工程造价业务工作满4年；具有工学、管理学、经济学门类大学本科学历或学位，从事工程造价业务工作满5年。3、具有工学、管理学、经济学门类硕士学位或者第二学士学位，从事工程造价业务工作满3年。4、具有工学、管理学、经济学门类博士学位，从事工程造价业务工作满1年。5、具有其他专业相应学历或者学位的人员，从事工程造价业务工作年限相应增加1年。（二）具有以下条件之一的，参加一级造价工程师考试可免考《建设工程造价管理》和《建设工程计价》2个科目，只参加《建设工程技术与计量》和《建设工程造价案例分析》2个科目的考试。1、已取得公路工程造价人员资格证书（甲级）；2、已取得水运工程一级造价工程师资格证书；3、已取得水利工程一级造价工程师资格证书。申请免考部分科目的人员在报名时应提供相应材料。