监理工程师考试合同答案

16.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 [答案]c [解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A.发包人未按约定提供施工场地 B.分包人对承包人的施工干扰 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 E.发生不可抗力 [答案]ACE [解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。 18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 [答案]D [解题要点]一是由承包人提出，二是工程师确认，这是规定程序。 19.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。 A.负责修改施工进度计划 B.向承包人直接发出提前竣工的指令 C.与承包人协商并签订提前竣工协议 D.为承包人提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的检测试验 [解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前，发包人应为其违约行为负责，除了签订协议，还要提供便利条件，追加合同价款，所以C、D正确。 20.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 [答案]C [解题要点]施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。 21.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。 A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 [答案]ACE [解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更，工程师确认增加的工程变更价款，与工程进度款同期支付，所以B、D不正确。 22.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。 A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E.延误的工期相应顺延 [答案]ADE [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，承包方人员、机械损失由承包人负责，其他由发包人负责。 23.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别 [答案]A [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。 24.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。 A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除 C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续 D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 [答案]ACD [解题要点]一定要分清责任，施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任，谁的责任谁负责，工程险的办理也是如此。 25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。 A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 [答案]ABCE [解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，或检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可。 26.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。 A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 [答案]B [解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。 27.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。 A.地基基础工程 B.屋面防水工程 C.设备安装工程 D.排水管道工程 [答案]B [解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求，都应该记住，年年有考题。 28.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。 D.工程设计年限 [答案]c [解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。 29.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。 A.留置该工程 B.与发包人协议将该工程折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 [答案]BDE [解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同，不能实施留置权，所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行，不能直接委托拍卖公司拍卖该工程，所以C不对。 30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师 [答案]B [解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人，甲、乙之问没有合同关系，发包人是核心，他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。

监理工程师合同管理考试知识点：分包合同的管理

2017监理工程师考试按计划应该在3月份开始报名，下面我为大家准备了考试相关的知识点，欢迎大家阅读。

一、核心知识点

分包合同的履行管理

一)分包合同的管理关系

1.业主对分包合同的管理

他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。

2.工程师对分包合同的管理

工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理 义务。

3.承包商对分包合同的管理

承包商作为两个合同的当事人，不仅对业主承担整个合同工程按预期目标实现的义务， 而且对分包工程的实施负有全面管理责任。

二)分包工程的支付管理

1.分包合同的支付程序

分包商在合同约定的日期，向承包商报送该阶段施工的支付报表。承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。

2.承包商代表对支付报表的审查

3.承包商不承担逾期付款责任的情况

如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项，业主拖延支付给承包商经过工程师 签证后的应付款，分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争 议三种情况，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商， 则不承担逾期付款责任。

三)分包工程变更管理

承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。

四)分包合同的索赔管理

1.应由业主承担责任的索赔事件

分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的.索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责 任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程 师递交索赔报告。

承包商处理这类分包商索赔时还应注意两个基本原则：一是从业主处获得批准的索赔 款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件;二是分包商没有按规定的逞序及时提出 索赔，导致承包商不能按总包合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任，而且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。 2.应由承包商承担责任的事件此类索赔产生于承包商与分包商之间，工程师不参与索赔的处理，双方通过协商解决。

二、重要知识点

一)分包合同的订立

1.分包工程的合同价格

承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格。

2.分包商应充分了解主合同对分包工程规定的义务

二)划分分包合同责任的基本原则

1.保护承包商的合法权益不受损害

(1)分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责任，保障 承包商免于承担由于分包商的违约行为， 业主根据主合同要求承包商负责的损害赔偿或任何

第三方的索赔。如果发生此类情况，承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额，且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。

(2)不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何 私约定。

(3)为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。 在工程师颁发缺陷责任证书后的 28天内，将保函退还分包商。

(4)没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去。但分包合同条件也 明确规定，属于提供劳务和按合同规定打分标准采购材料的分包行为，可以不经过承包商批 准。

2.保护分包商合法权益的规定

(1)任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的 费用，均应由承包商给予补偿。

(2)承包商应保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程 度应与业主按主合同保障承包商的程度相类似(但不超过此程度)。