二级建筑工程师模拟考试

某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件： 事件1：因木龙骨为甲供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。 事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。 事件3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。 问题 1.进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告? 【答案】进口硅酮结构密封胶使用前应提供的质量证明文件和报告包括：出厂检验证明、产品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告、有效期证明材料、商检证。 【解析】 2.事件1中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理? 【答案】事件1中，施工单位对甲供的木龙骨需要检查验收。木龙骨使用前应进行防火技术处理。 【解析】 3.事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括那些项目?是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验? 【答案】外墙陶瓷砖复试还应包括对外墙陶瓷砖的抗冻性进行复试;不需要进行内墙砖吸水率复试。铝塑复合板应进行剥离强度项目的复验。 【解析】 4.事件2中，施工单位的做法是否妥当?为什么? 【答案】事件2中，施工单位的做法是不妥当。理由：没有监理工程师的许可，施工单位不得自行赶工，要按照之前编制的进度计划实施项目。 【解析】 5.指出事件3中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。 【答案】事件3中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题：未对样板件的饰面砖黏结强度进行检验。 外墙饰面砖质量验收的其他检验项目：对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收，平整度、光洁度的检验、尺寸检验、饰面板嵌缝质量检验。 某写字楼工程，建筑面积120000m2，地下2层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，合同工期780d。某施工总承包单位按照建设单位提供的工程量清单及其他招标文件参加了该工程的投标，并以万元的报价中标。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工总承包合同。施工阶段项目部对项目进行了验收。 合同履行过程中，发生了下列事件： 事件1：施工总承包单位任命李某为该工程的项目经理，并规定其有权决定授权范围内的项目资金投入和使用。 事件2：木门窗、铝合金门窗、全玻门、防火门安装，按照同一品种、类型和规格，每100樘划分为一个检验批进行验收。隐框玻璃幕墙工程的表面平整度规范的允许偏差为2mm，在检验批验收时，两个检验批各抽查的100个检测点，第一个检验批检测点90%合格，其中最大偏差为;第二个检验批82%合格，其中最大偏差为。 事件3：普通混凝土小型空心砌块墙体施工，项目部采用的施工工艺有：小砌块使用时充分浇水湿润;砌块底面朝上反砌于墙上;芯柱砌块砌筑完成后立即进行该芯柱混凝土浇灌工作;外墙转角处的临时间断处留直槎，砌成阴阳槎，并设拉结筋，监理工程师提出了整改要求。 事件4：建设单位在工程竣工验收后，向备案机关提交的工程竣工验收报告包括工程报建日期、施工许可证号、施工图设计审查意见等内容和验收人员签署的竣工验收原始文件。备案机关要求补充。 问题 1.根据《建设工程项目管理规范》，事件1中项目经理的权限还应有哪些? 【答案】根据《建设工程项目管理规范》，事件1中项目经理的权限还应有：(1)参与项目招标、投标和合同签订;(2)参与组建项目经理部;(3)主持项目经理部工作;(4)制订内部计酬办法;(5)参与选择并使用具有相应资质的分包人;(6)参与选择物资供应单位;(7)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;(8)法定代表人授予的其他权力。 【解析】 2.事件2中，门窗工程分项工程、检验批的划分是否正确?并说明理由。 【答案】事件2中，门窗工程分项工程、检验批的划分不正确。全玻门、防火门属于特种门，本工程可分木门窗安装、金属门窗安装、特种门窗安装三个分项工程;同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗第100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批;同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批，不足50樘也应划分为一个检验批。 【解析】 3.指出事件3中的不妥之处，分别说明正确做法。 【答案】事件3中的不妥之处及正确做法。 (1)不妥之处：小砌块使用时充分浇水湿润。 正确做法：普通混凝土小型空心砌块施工前一般不宜浇水。 (2)不妥之处：芯柱砌块砌筑完成后立即进行该芯柱混凝土浇灌工作。 正确做法：清除空洞内的砂浆等杂物，并用水清洗;待砌筑砂浆大于1MPa时方可砌筑混凝土;在浇筑混凝土前，注入适量水泥砂浆。 【解析】 4.事件4中，建设单位还应补充哪些单位签署的质量合格文件? 【答案】事件4中，建设单位还应补充勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 注：以上试题来源于考试吧！

单项选择题 1.甲欠乙10万元，丙欠甲10万元，均已届清偿期;甲一直不行使对丙的10万元债权，致使其自身无力向乙清偿10万元债务;则以下表述正确的是(C)。 A.乙只能向甲要求偿还债务 B.乙不可以代位行使甲对丙的债权 C.乙可以代位行使甲对丙的债权 D.乙在任何情况下都可以要求丙代甲偿还债务 2.当事人双方就消灭有效合同达成意思表示一致的，称为(A)。 A.协议解除 B.约定解除 C.法定解除 D.协商解除 3.根据《合同法》的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任不包括(B)。 A.继续履行 B.违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 4.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起(C)个月内要求保证人承担保证责任。 5.民事诉讼是由法院代表国家行使审判权解决民事争议，这体现了民事诉讼(A)的特征。 A.公权性 B.强制性 C.程序性 D.法定性 6.根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由(D)人民法院管辖。 A.合同签订地 B.原告住所地 C.标的物所在地 D.合同履行地 7.人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在(C)日内立案，并通知当事人。 8.当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起(C)日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。 9.甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由(B)人民法院管辖。 A.合同备案地 B.房屋所在地 C.甲住所地 D.乙房地产公司注册登记地 年4月10日，甲某人为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼;2010年5月1日，人民法院作出了一审判决;2010年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在(C)前向上一级人民法院提起上诉。 年5月15日 年5月17日 年5月22日 年6月7日 单项选择题 1.( )从订立时起就没有法律约束力。 A.因重大误解而订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.损害社会公共利益的合同 D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 参考答案：C 解析：“损害社会公共利益的合同”属于无效合同，从订立时起就没有法律约束力 2.按照我国合同法)规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己利益的合同，则该当事人可以( )。 A.请求人民法院变更该合同 B.拒绝履行合同，宣布无效 C.请求行政主管部门撤销该合同 D.请求行政主管部门变更该合同 参考答案：A 解析：属于可撤销或变更合同，故可请求人民法院或仲裁机构变更或撤销该合同。 3.一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲、乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为() A.各自承担自己的损失 B.甲方赔偿乙方1万元的损失 C.甲方赔偿乙方万元的损失 D.甲方赔偿乙方2万元的损失 参考答案：C 解析：合同被确认为无效，自签订之时起就无效，故违约金条款无效。合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产，按缔约过失责任处理，应当予以返还;不能返还的或者没有必要返还的，应折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。因此，甲方赔偿乙方万元的损失。 4.《合同法》规定，()为无效合同。 A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同 E.因重大误解而订立的合同 参考答案：CD 解析：合同的订立涉及到第三方(违法，公共利益或其他第三者)利益的损害，则合同无效。 5.合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从()之日开始。 A.合同订立 B.合同开始履行 C.一方向仲裁机构申请撤销合同 D.仲裁机构裁定为可撤销合同 参考答案：A 解析：合同一旦被确认为无效或被撤销，即将产生溯及力，使合同从订立时起即不具有法律约束力。合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产，按缔约过失责任处理，应当予以返还;不能返还的或者没有必要返还的，应折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。 6.根据《合同法》的规定，合同效力表述正确的有()o A.不得约定解除合同的条件 B.可以约定合同生效的条件 C.附生效条件的合同，自条件成就时合同生效 D.附解除条件的合同，自条件成就时失效 E.附生效期限的合同，自期限届至时生效 参考答案：BCDE 解析：当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。 7.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。 月1日 月1日 月20日 月30日 参考答案：A 解析：合同无效，自始就没有法律约束力，即自签订之日起就无效。 8.甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于()合同。 A.无效 B.可撤销 C.效力待定 D.可变更 参考答案：C 解析：这属于《合同法》规定的“无处分权人处分他人财产的合同效力”的问题。《合同法》规定，当事人订立合同处分财产时，应当享有财产处分权，否则合同无效。但是，法律规定，无处分权的人处分他人的财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。 9.订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地 参考答案：B 解析：订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照订立合同时履行地的市场价格履行。 10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()执行。 A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格 B.无论上涨还是下降均按原合同价 C.无论上涨还是下降均按新价格 D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格 参考答案：C 解析：按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则无论上涨还是下降均按原合同价执行;另有约定的除外。 单项选择题 1.合同变更的定义()。 A.指当事人对已发生法律效力，且已履行或者完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议 B.指当事人对已发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议 C.指当事人对还未发生法律效力，且尚未履行或尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议 D.指当事人对还未发生法律效力，但已经履行或完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议 参考答案：B解析：合同变更是指当事人对已发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，依法经过协商，对合同的内容进行修改或补充所达成的协议。 2.根据《合同法》的规定，合同变更表述正确的有()。 A.变更必须采用书面形式 B.当事人可以将合同转让给他人 C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E.变更的条款对当事人双方有约束力 参考答案：CDE 解析：有效的合同变更，必须有明确的合同内容的变更。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。当事人变更有关合同时，必须按照规定办理批准、登记手续，否则合同之变更不发生效力。变更不一定采用书面形式，只要不违反法律法规的规定。 3.施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应()履行。 A.中止 B.终止 C.继续 D.对要求变更的部分中止 参考答案：C 解析：《合同法》规定，当事人协商一致，可以变更合同。未达成一致之前，视为未变更，双方当事人还必须按原合同继续履行。 4.甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙，则此合同转让属于()变更。 A主体 B标的 C权利 D义务 参考答案：C 解析：这属于《合同法)规定的“债权(权利)转让”的情况，属于内容变更中的权利变更。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。 5.甲公司通过资产重组被乙公司兼并后，法定代表人易人。由于乙公司的经营方针改变，乙公司不愿履行甲方公司法定代表人原来签订的供货合同的义务，此时甲公司原签订的合同应()。 A.继续有效 B.因甲方公司已不存在而无效 C.需与乙公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 D.合同需经乙方司法定代表人补充签字才有效 参考答案：A 解析：合同的效力不会因当事人与其他法人或组织合并(或分立)而改变。 6.出现()等情形，当事人可以解除合同。 A.不可抗力 B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务 C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 D.当事人一方延迟履行债务或有其他违法行为，致使不能实现合同目的 E.法律规定的其他情形 参考答案：CDE 解析：出现不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务的，当事人可以解除合同。 7.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方( )。 A.可以选择适用违约金 B.可以选择定金条款 C.可以选择适用违约金或者定金条款 D.根据造成的损失赔偿 参考答案：C 解析：根据《合同法》第116条规定，当事人既约定违约全，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。 8.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担( )违约责任。 A.继续履行 B.采取补救措施 C.行政拘留 D.赔偿损失 E.恢复原状 参考答案：ABD 解析：根据《合同法》第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施和赔偿损失等违约责任。 9.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但( )除外。 A.尚属能够履行 B.法律上或者事实上不能履行 C.债务的标的不适于强制履行 D.债权人在合理期限内未要求履行 E.债务履行费用过高 参考答案：BCDE 解析：根据《合同法)的规定，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：①法律上或者事实上不能履行的;②债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的;③债权人在合理期限内未要求履行的。 10.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照(合同法)的违约责任原则，乙承包人的损失应( )。 A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿 B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿 C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿 D.直接要求甲承包人赔偿 参考答案：B 解析：索赔只能按合同关系进行，由于甲承包人原因导致乙承包人受到损失，发包人应承担协调不力或管理不善的合同责任，乙承包人可以向发包人提出赔偿。然后，发包人可以根据施工合同向甲承包人进行追偿。 1.根据规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。 A.保证 B.质押 C.定金 D.留置 参考答案：A 解析：保证必须由第三人(保证人，被保证合同(主合同)当事人，债权人与债务人之外的第三方)向债权人作出。 2.采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为( )。 A.担保财产需转移给债权人 B.担保财产不需转移给债权人 C.担保财产在担保期间内债权人可使用 D.担保财产在担保期间内债权人无权使用 E.债务人不履行债务时，债权人可依法处置担保财产 参考答案：ADE 解析：采用质押方式作为合同担保时，担保财产需转移给债权人。担保财产在担保期间内债权人无权使用。债务人不履行债务时，债权人有权依法以担保财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 3.在《担保法)规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有( )。 A.保证 B.抵押 C.动产质押 D.留置 E.定金 参考答案：BC 解析：抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。质押是指债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该财产或财产权利作为债权的担保。质押分为动产质押与权利质押。“保证”必须是第三人提供担保，“留置”的财产，一定是合同中对方的财产。“定金”一定是由合同约定的一方向对方当事人支付。 4.王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是( )。 A.某大学教授 B.某企业财务科 C.某公立小学 D.某街道办事处 参考答案：A解析：企业法人的分支机构、职能部门，国家机关，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体等不能作为保证人。 5.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。 A.建设资金未能按计划到位的施工暂停 B.发包人改变项目建设方案的工程停建 C.传染病流行导致施工暂停 D.征地拆迁工作不顾利导致施工现场移交延误 参考答案：C 解析：《合同法)规定：对于因不可抗力导致的合同不能履行，应当根据不可抗力的影响程度，部分或者全部免除责任。“传染病流行导致施工暂停”属于不可抗力事件，发包人依法可以不赔偿承包人损失。 6.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故，致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司应向( )要求赔偿损失。 A.甲公司 B.李某 C.刘某 D.汽车运输公司 参考答案：A 解析：《合同法》规定，合同当事人在履行合同中不论其主观上是否有过错，即主观上有无故意或过失，只要造成违约的事实，均应承担违约法律责任。《合同法》还规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应向对方承担责任。因此，本题中的赔偿要求只能按合同关系来进行，乙公司应向甲公司要求赔偿损失;甲公司追究汽车运输公司的责任。 7.施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应( )。 A.拒绝履行 B.继续履行 C.缓期履行 D.要求对方支付一定费用后履行 参考答案：D 解析：根据《合同法)的规定，违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须根据对方的要求，井在自己能够履行的条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行。 8.某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有( )。 A.支付违约金与解除合同 B.赔偿损失与修理、重作、更换 C.定金与支付违约金 D.继续实际履行与解除合同 E.赔偿损失与实际履行 参考答案BE 解析：当事人违反合同的事实发生后，为防止损失发生或者扩大，而由违反合同行为人依法律规定或者约定采取修理、更换、重新制作等补救措施。违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行。当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款;但是，二者不能合并使用。 9.因发生不可抗力致使施工合同解除，但( )条款仍对合同双方有约束力。 A.清理 B.质量控制 C.进度控制 D.争议解决 E结算 参考答案：ADE 解析：不可抗力发生后致使合同的主要目的不能实现的，合同可依法解除。根据《合同法》的规定，权利义务的终止不影响合同中结算和清理条款的效力。 10.如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过( )作为解决争议的最终方式。 A.调解 B.审查 C。诉讼 D.和解 参考答案：C解析：如果当事人没有在合同中约定通过仲裁解决争议的，只能通过诉讼作为解决争议的最终方式。 单项选择题 1、被告在收到人民法院发送的起诉状副本之日起( )日内提出答辩状o B，7 参考答案：D 解析：被告在收到人民法院发送的起诉状副本之日起15日内提出答辩状。 2.在民事诉讼中，当事人拒绝陈述的，( )。 A.人民法院应中止审理 B.人民法院应终止审理 C.人民法院应重新调查 D.不影响人民法院根据证据认定案件事实 参考答案：D 解析：在民事诉讼中，当事人拒绝陈述或答辩的，不影响人民法院的审理。 3.关于地域管辖的说法中，正确的有( )。 A.地域管辖是在人民法院组织系统内部，从横向确认人民法院的管辖范围，是在级别管辖的基础上确认的 B.地域管辖的一般原则是“被告就原告” C.专属管辖具有排他性 D.法律规定，基层法院管辖第一审民事案件 E.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖 参考答案：ACDE 解析：地域管辖的一般原则是“原告就被告”。 4.甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是( )市人民法院。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 参考答案：D 解析：《民事诉讼法》规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。因此，施工合同产生的纠纷，由工程所在地的人民法院管辖。 5.合同双方当事人可以约定选择下列( )人民法院作为合同纠纷的管辖法院。 A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同签订地 D.原告住所地 E.被告当前所在地 参考答案：ABCD 解析：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同双方当事人可以在书面合同中协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖 6.人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有( )。 A.一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判 B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决 C.一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审 D.判决适用法律错误的，依法改判 E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉 参考答案：BCDE 解析：第二审的处理。经过审理，按照下列情形，分别处理： ② 决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决; ① 决适用法律错误的，依法改判;③原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判; ④原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。人民法院审理对原审判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起3个月内审结。第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。 7.下列关于执行措施的叙述中，错误的是( )。 A.强制交付法律文书指定交付的财物或者票证 B.强制迁出房屋或者退出土地 C.强制执行法律文书指定的行为 D.被执行人立即3倍支付延期还款期间的债务利息 参考答案：D 解析：被执行人延期还款期间的债务利息应该加倍支付 8.有( )情形的，人民法院应当裁定中止执行。 A.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的 B.申请人撤销申请的 C.只追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的 D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 参考答案：A 解析：注意“中止执行”与’终止执行”的区别。出现“申请人撤销申请的;只迫索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的;作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的”等情况的，应当终止执行。 9.当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定的，当提出证据证明存在( )情形时，人民法院应该予以准许。 A.鉴定结论有缺陷 B.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C.鉴定程序严重违法 D.鉴定结论明显依据不足 E.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形 参考答案：BCDE 解析：对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予以重新鉴定。 10.当事人在诉讼中提交的证据，在下列表述中，正确的有( )。 A.书证应当提交原件 B.书证原件遗失不可以提交副本 C.物证应当提交原物 D.物证原物遗失不可以用复制品代替 E.提交外文书证，不必附有中文译本 参考答案：AC 解析：书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制晶、照片、副本、节录本。提交外文书证，必须附有中文译本