进度计划工程师确认时间

专用条款二、合同文件5 语言文字和适用法律、法规 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 需要明示的法律、法规、规章： 本工程计算规则执行国家颁布的“建设工程工程量清单计价规范”（GB50500-2008）及深圳市清单计价的补充规范、《深圳市建设工程计价费率标准》（2009）、深建价字[2010]52及53号文和相关规定进行工程量计算。6 适用标准、规范 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如国家、行业及工程所在地标准、规范存在不一致时，以较严格者为准。设计另有要求的除外。发包人提供选用标准、规范的时间： / 国内没有相应标准、规范时的约定(可另附)： /7 图纸 发包人向承包人提供图纸套数：4套。发包人向承包人提供图纸日期：开工前7日。 发包人对工程的保密要求和保密期限：未经发包人代表同意，承包人不得将上述图纸资料提供给与本工程无关的第三者。8 通知 承包人的地址： 邮编： 发包人的地址： 邮编：工程师的地址： 邮编： 如一方拒绝签收另一方通知，另一方以 邮政特快专递 方式将通知送至专用条款中指定的地址，视为送达。三、发包人和承包人9 发包人 发包人代表的姓名： 施工场地内施工所需水的接驳地点： /施工场地内施工所需电的接驳地点： /施工场地内施工所需通讯的接驳地点：不提供，由承包人自行解决。图纸会审和设计交底的时间：合同签订后7日内 。约定发包人应做的其他工作和要求：本项目负责人为发包人代表，行使发包人赋予的权力和义务，参与施工全过程的现场管理，审核设计变更和工程量计量等工作，协调施工中相关各方的关系。 发包人委托承包人办理的工作：1、施工场地内、外为满足施工期间需要的所有工作，包括但不限于：临时水、电、通讯、道路的接驳、开通；2、根据现场施工的需要确定红线外临时占地（含占道）的位置、范围，办理红线外临时占地（含占道）、租赁房屋的租用手续。3、办理接停水、接停电、中断和疏导道路交通、占用市政公共设施的批文。10 承包人 由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间： 1、承包人的临时设施；2、 安全文明措施方案；3、施工组织平面布置图；4、发包人、工程师的施工现场办公和生活用房的方案图纸设计。以上设计必须在发出中标通知书后10天内提交工程师审核。承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施的责任和要求：承担生产和生活区场地安全保卫工作，承担维修夜间及非夜间施工使用的照明、围护设施的一切责任。向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求： /需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的名称：与工程相关的以上手续均由承包人依据相关规定自行办理，因此产生的相关问题均由承包人自行解决处理。已完工程成品保护的特殊要求：承包人应全面负责照管与保护已完工程成品，直到本工程办理正式移交手续为止。施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担：按照现行有关规定执行，并应妥善保护施工场地周围目前现存的市政公用设施。交工前清洁施工现场的要求：承包人承担在施工期间整个施工现场及工程的整洁、竣工验收前的全部清洁、完工后的全部垃圾清运等全部工作，达到发包人和工程师满意的使用状态，同时需满足有关法规的要求。约定承包人应做的其他工作及费用承担：1、承包人在施工过程中应保护测量点不受损坏，为工程师（或发包人）提供必需的临时的辅助测量设备、人员，有关费用已包含在合同价中。四、工程管理人员11 工程师 发包人指定的工程师姓名： 工程师行驶的其他需要取得发包人批准的权力：设计变更、工程量增减和延长工期的签证。12 项目经理 项目经理的姓名： 项目经理与投标书承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚： /五、转让、分包、专业工程发包14 分包 经发包人批准，承包人拟将下列项目进行分包施工：(1)分包工程名称： / 分包人： /(2)分包工程名称： / 分包人： /(3)分包工程名称： / 分包人： /上述项目施工承包人进行统一管理，不解除承包人的任何责任和义务。15 专业工程发包 发包人将以下工程发包给专业承包人施工：(1)专业工程名称： / 专业工程承包人： /(2)专业工程名称： / 专业工程承包人： /(3)专业工程名称： / 专业工程承包人： /六、施工准备工作16 施工组织设计和进度计划 单项工程名称： / 承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：承包人应在发出中标通知书后10内提交整个工程的施工组织设计、工程进度计划、工程应急抢险预案报工程师审批。施工方案必须满足技术规范的要求并提出确保工程质量、进度和投资控制的措施，现场安全文明设计必须满足《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的要求。工程师确认的时间：工程师应在收到后5日内予以确认或提出修改意见。承包人根据工程师的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：承包人应在收到修改意见后3日内提交修改后的施工组织设计、工程进度计划、工程应急抢险预案与安全防护措施，报工程师和相关部门审批，待确认后执行。17 施工准备 发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：工地范围为招标工程的红线范围，时间为施工合同签订后的第二日，一次性全部提供。红线外临时占地租用费用承担约定：由承包人承担。七、开工、竣工、工期和暂时停工20 工期及延误 单项工程工期约定： / 提前竣工奖励费及限额约定： / 延期损失赔偿费及限额约定： /八、材料、设备供应21 发包人供应材料设备 发包人供应材料设备清单： / 发包人供应材料设备的结算方式： /22 承包人采购材料设备 承包人采购材料设备的约定：凡将构成永久工程组成部分的一切材料（含半成品、成品），都必须是符合建设工程质量管理有关要求和规定，并经监理工程师批准的全部合格材料。承包人在这些材料的订购和自采加工之前，应取得监理工程师的同意，必要时应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明。23 材料设备的检验 检验费用的约定：(1)发包人承担检验费用的材料、设备： /(2)承包人承担检验费用的材料、设备： /九、质量、安全和文明施工25 工程试车 工程试车内容和费用承担：承包人负责承包范围内工程项目的各种试运行和验收工作，直至验收合格。同时，承包人必须密切配合其他全部专业承包商的各项试运行和验收工作，其配合费用已包含在总包管理费中。28 余泥渣土运输车辆要求 承包人违反通用条款第款约定时，应按下列标准支付违约金：人民币/万元整。 在承包人具备营运资格时，其安排的余泥渣土运输车辆的专职司机姓名和对应车牌号码： /承包人安排的车辆不符合通用条款第款规定的证件要求，和（或）未依程序自行改变车辆和专职司机名单，应按下列标准支付违约金：□ / 元/车•次；□ 人民币 万元整。承包人指定专职检查人员：检查内容： /承包人违反通用条款第款约定，对发现问题拒不履行其应尽的合同义务，其应按下列标准支付违约金：人民币 / 万元整。承包人指定的专职检查人员未履行合同约定的检查纠正职责，承包人应按下列标准支付违约金：人民币 叁 万元整。十、合同价款、工程量确认和工程款支付29 合同价款根据本工程的具体实际，用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的8%，但在本工程中为重要材料，也属于主要材料的有：按政府有关规定执行。除下表约定之外的用于本工程的主要材料由于非承包人原因出现价格变动时，合同价款可以按照通用条款的规定予以调整：序号 不调整价差的材料名称和规格////// 暂估材料、设备或专业工程名称、规格、单位及暂估价： /属依法必须招标的材料、设备或专业工程的招标主体是： /依法无需招标，材料设备暂估价的最后确定方法： /暂列金额名称及暂列金额： /30 工程量确认本工程采用的工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》；□深圳市建设工程计价标准中的工程量计算规则；□其他31 工程款支付 发包人向承包人支付工程预付款的时间：合同签订后的15天内。发包人向承包人支付工程预付款的金额(小写)：签订合同后并具备施工条件时按合同价的10%。其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额(小写)： / 工程预付款扣回的起扣点：当进度款累计支付到合同价款50%时。工程预付款扣回比例：分五次按相同数额扣回预付款，在支付到合同总价的80%之前扣完。 办理期中结算与支付的时间间隔和要求：“分部分项工程量清单”按月支付进度款：每月5日前填报上月实际完成的工程量并经工程师和发包人代表审核后进行计价，发包人按工程进度的80%支付进度款。工程竣工验收合格后支付到合同价款的85%。工程结算经宝安区造价管理站评审和区审计局审计结算后，支付到结算金额的95%。审计价的5%作为保修金，支付方式按《工程质量缺陷保修书》的有关约定。 期中支付的最低金额：/十一、工程变更33 变更价款的确定 (3)合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价确定采用的计价标准和价格信息：首先按照审定预算书的编制方法，采用变更通知单工程内容实施时的《深圳建设工程价格信息》，计算出该项目的综合单价，然后按照中标下浮率对该综合单价进行下浮调整，确定变更工程的项目单价。《深圳建设工程价格信息》缺少的材料价格由发包人委托造价咨询单位经市场调查询价后确定，通过询价确定的材料价格不予下浮，其他费用一律下浮。(4)工程量变更幅度：增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的项目单价确定采用的计价标准和价格信息：增加部分工程量的项目单价确定方法：按审定预算书中相同的项目单价×（）执行。减少部分工程量的项目单价确定方法：按审定预算书中相同的项目单价×（）执行。 变更工程价款和(或)调整工期报告发出和确认的时限：设计变更工程的报批程序按发包人变更审批程序的有关规定执行。发包人向承包人发出变更工程价款的计价初稿和（或）调整工期报告后，承包人应在5日内予以确认或提出书面意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。十二、竣工验收和结算34 竣工验收 承包人提供竣工资料的约定：工程具备竣工验收条件后14天内， 承包人按国家建设部、广东省及深圳市的有关规定和发包人的要求编制工程竣工资料（包括施工原始记录、照片等资料），向监理工程师提供完整竣工图六套、竣工资料四套及竣工验收报告和相应的电子文件，并由承包人及时向主管部门和监督部门备案。监理工程师收到竣工资料后，应在7天内审核，若不符合要求，监理工程师可提出修改意见。承包人按要求修改合格后报监理工程师，监理工程师在收到承包人的竣工验收报告后7天内应组织有关单位进行初步验收，并在7天内对工程质量予以认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由其自身原因造成的修改费用。竣工验收由发包人主持，并成立竣工验收委员会组织竣工验收工作。 单项工程竣工验收的约定： /(1)履约评价奖励：发包人负责组织相关单位对承包人进行履约评价，对履约评价为良好及以上等级的，发包人应给予承包人工程中标价的 %(1%~范围内)作为奖励。发包人对承包人的履约评价具体按建设行政主管部门履约评价办法进行。(2)优质工程奖励：对履约评价为良好及以上等级，且取得市级优质工程奖项的，发包人应在履约评价奖励基础上给予承包人追加工程中标价的 %(1%~范围内)作为奖励。如本工程竣工验收质量未达到本合同约定的标准，对承包人的处罚方式如下：发包人将向建设主管部门提出对其做不良记录的处理。同时，承包人负责返工或返修并承担由此产生的费用及相关的检验、验收费用，直至合格。发承包双方对工程质量争议委托的质量检测鉴定机构为：35 竣工结算发包人指派的竣工结算核对人及核对次数： 承包人提交竣工结算书和结算资料的期限为工程竣工验收合格后 45 天。 发包人审核竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书和结算资料后 天。承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出修改意见或补充结算资料要求后 天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后 天；承包人被视为接受发包人核对意见的期限为承包人收到发包人提出的核对意见后 天。注：工程竣工结算核对期限可参照以下期限规定竣工结算书金额 核对时间1 500万元以下 从收到竣工结算书和结算资料之日起20天2 500万元~2000万元 从收到竣工结算书和结算资料之日起30天3 2000万元~5000万元 从收到竣工结算书和结算资料之日起45天4 5000万元以上 从收到竣工结算书和结算资料之日起60天十三、违约、索赔和争议36 违约通用条款款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任约定：由此导致的停工，承包人仅可得到顺延工期的赔偿。通用条款款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定： /通用条款款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定： /通用条款款所指发包人不按时支付工程竣工结算款发包人违约责任约定： /发包人违约的其他约定： /通用条款款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：承包人必须在开工后3天达到工程验收合格，并配合使用单位作进场前的准备。承包人未按期完成，期间全部责任和费用由承包人承担。通用条款款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：工程质量达不到招标文件中规定的质量标准，承包人未按招标文件的规定采购分部分项工程量清单的任何材料设备，均属承包人违约。承包人必须立即返工或返修，并承担由此产生的费用及相关的检验、验收费用，直至合格。承包人违约的其他约定：根据实际情况由发包人和承包人另行协商。38 争议一方当事人不愿调解或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议(注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“”)：□提交深圳仲裁委员会仲裁；□提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁；向有管辖权的人民法院提起诉讼。十五、不可抗力40 不可抗力 发包人承包人约定的其他不可抗力：(1)平均风力 9 级以上的大风(一般为8级)；(2)3个小时内降雨量为 50 mm以上的暴雨(一般为50mm)；(3) 39 摄氏度以上的高温天气(一般为37摄氏度)；(4)其它： /十六、保险和担保41 工程保险 发包人承包人约定工程保险事项：(1)发包人投保内容：发包人办理建设工程一切险和第三者责任险。(2)发包人委托承包人办理的保险事项： /(3)承包人投保内容：按通用条款执行。42 工程担保 履约担保金额为： /万元支付担保金额为： / 担保方式和其他担保事项约定： /十七、合同的生效、终止和解除45 合同份数 合同副本份数： 10 ，其中发包人 3 份，承包人 3 份。合同副本其它保存单位及份数：其余副本用于办理施工报建。

材料的规格，材质是否与要求一致，是否存在安全隐患，设备性能是否能达到需求 看送货与合同报价单的品牌 型号 规格 数量是不是一致 开工前应申报： 施工组织设计和项目总进度计划、单位工程进度计划、各类材料（含暂定价材料和乙供主要材料）的进场计划；专业分包工程（含甲方多带带分包工程和暂定价项目）的进场计划。 根据发包人的施工总进度计划详细编制的施工进度计划表，并须分阶段地表明所有（包括发包人提供的）设备材料送至现场的日期，以及与其他工程配合及衔接的工期 合同签订后5个工作日内：施工组织设计（施工方案）和进度计划，工程师5天内确认 承包人在合同签订后10日内，递交投标文件书面版本三份，同时提供以下电子文件：用 “Microsoft Excel”制作的投标工程量清单，用预算软件版本制作的投标报价电子文档，用“ Microsoft Word”制作的投标文件(资格证明材料除外)，递交的施工组织设计电子文件中可含有用AutoCAD制作的图形文件。 施工期间： 提供年、季、月进度计划和相应统计报表，提前60天提供暂定价材料、专业分包工程的进场时间要求。 承包人提供材料设备报表时，必须按照设计图纸或设计变更，结合施工消耗，提供准确的采购数量。发包人按照报表数量采购供应，若与报表不一致，发包人承担责任；但报表数量有误由承包人承担责任。 甲控乙供材料，承包人必须提出所购材料的厂家、品牌、规格、型号、材质、价格须经甲方现场负责人和总监批准。另在合同执行中，发包人保留有将其中部分材料列为甲供材料的权利，但必须在该材料使用30日前确定 承包人必须保证所购材料及设备（包括发包人供应的）符合本工程所涉及的有关规范及设计的要求，经检测或复试合格，获得甲方和总监准用后才能用于本工程。 承包人进行工作时必须保护好其作业区边上的构筑物，如公路、便道、河塘、河堤等，并必须负责将任何一处损坏恢复至原样，所需费用已含于合同价款中。 承包人现场要有排水、防风等措施，所需措施费用已含于合同价款中。负责整个施工过程中低洼部位的排水工作，直到工程竣工交付。费用由承包人承担。 安全防护措施，必须责任到人，落实到位，主动定期检查，排除隐患。 签证： 发生以下情况时，承包人可在办结有效地工程签证手续后，调整合同价款调整：1）发生了有经验的承包人根据施工图纸、技术资料、地质报告不能预测的意外情况（如地下障碍物、文物等，地下管线除外）； 2）发包人向承包人书面提出的工程内容，但本工程不再招标范围内。其调整方法为：单价*工程量，但单价和工程量均须发包人、监理和跟踪审计负责人认可。单价的确定原则为：与工程量清单中已有工作内容和价格组成相同的项目，按合同已有项目综合单价执行；与工程量清单中已有工作内容和价格组成相类似的项目，应参照合同类似项目的综合单价；在工程量清单中没有相同或类似的工作内容和价格组成的项目，由承包人按投标时的计价标准和费率标准，编制综合单价报送监理复核，经跟踪审计部门复核后由发包人审核确定。 设计变更由承包人采购的材料设备，如果合同以及报价书中没有参考价格，承包人还应该报价格供发包人审定。 当发生设计变更、现场签证后，必须在发生一周内上报相关报表，超出时限的资料视为承包人放弃或发包人有权不采纳。 施工单位需申报的资料汇总： 合同约定应申报的内容如下： 1、 施工组织设计 2、 项目总进度计划 3、 单位工程进度计划 4、 各类材料（含暂定价材料和乙供主要材料）的进场计划 5、 专业分包工程（含甲方多带带分包工程和暂定价项目）的进场计划 6、 投标文件文字版及电子版：投标工程量清单、投标报价、投标文件（含施工组织设计） 7、 年季月进度计划（含材料进场、专业分包单位进场计划，提前60天报） 8、 甲控乙供材料，提供所购材料的厂家、品牌、规格、型号、材质、价格 9、 安全防护措施，责任人及定期检查记录 根据建设厅要求 苏建工[2008]203号 应申报的内容如下： 1、 施工组织设计（质保、安保体系，单位技术负责人签字） 2、 首道工序的分项施工方案（根据本工程实际情况，如基坑支护及排水、土方开挖、安全文明管理、高压电安全围护、施工临时用电、安全事故应急救援预案等） 3、 起重机械设备进场报验（含设备清单；含设备生产许可证、出厂合格证、质保书；含设备安装、拆卸单位及人员资质；设备安装、拆卸施工方案；设备专业检测单位及人员资质，如有；含专业检测单位各种报告；含登记证明；含设备操作人员上岗证；含设备操作和维护保养管理制度） 4、 项目部安全管理体系（含安全生产许可证；含安全生产责任制度、安全生产教育培训制度和安全生产规章制度；含安全事故应急救援预案；含项目部安全生产组织机构图及一览，项目经理、安全员、特殊工种岗位资格证书） 5、 工程用材料和设备（含进场材料、设备的名称、数量、规格和性能一览表） 6、 分包单位资质（含单位资质、业绩；含项目经理部管理人员情况一览表及有关证件；含特殊工种人员的姓名上岗证一览表及有关证件；含安全生产许可证） 7、 施工测量报验（需监理平行复核） 8、 工程安全文明措施费使用计划报审（含使用计划及计算方法等资料） 9、 工程总进度计划、月进度计划（含上期进度计划完成情况及分析；含本期进度计划示意图、说明书；含本期进度计划完成工程量；含本期投入人员、材料、设备计划） 10、 安全专项方案申报：含基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其他危险性较大的工程；空白处（8）可填写：施工临时用电、高空作业安全防护作业、临边洞口防护、安全围护、施工用作业平台（架）、安全事故应急救援预案 11、 砼浇筑报审表：提前4小时报审，相关工序报验通过验收，大体积砼及有抗渗要 求的砼或重要结构部位有专项施工方案，如有大雨等砼质量得不到保证时不同意浇筑砼 12、 工程计量报审：变更工程量中包含设计变更、建设单位变更和合同工程量清单之外增加或扣减的工程量，监理工程师变更通知单（B25）也是依据之一 13、 工程款支付申请：按“工程计量报审表”确认的合格工程量 、“工程费用索赔报审表”和根据合同规定应获得款项，向项目监理机构提出工程款支付申请 14、 工程安全防护措施费用使用计划报审表：该表为承包单位按国家有关法律法规的规定和工程承包合同的约定，在工程安全生产防护措施工作中计划投入的费用，向项目监理机构申报 未尽内容详见：江苏省建设工程施工阶段监理现场用表(第四版) 其他要求详见：通知单土建单位监理程序 对工程的一些要求： 1、 设计图纸：合法使用 2、 测量放线：施工单位有测量方案，测量仪器合格证标定证书齐全，原始点交接、控制网、点、主控轴线测量报验齐全，测量报验监理独立复核 3、 施工组织设计：三审制签字齐全，重要方案技术负责人签字，总进度计划、总平面图、消防平面图审查 4、 承包单位：企业资质满足要求，安全生产许可证有效，管理人员及特殊工种持证上岗配备数量符合要求，项目经理到岗 5、 大型机械设备：报审有设备型号、生产许可证、出厂合格证，安拆方案，安拆单位资质及报验手续，有检测合格证，登记备案，准用证 6、 开工签发：按照四套表签署 7、 材料报验：质保资料完整、真实有效、复印件清晰，进场材料清单数量清楚，按规定见证送检 8、 工序报验：根据工程申报检验批划分计划，工序资料齐全，报验单编号、签字完整 9、 通知单、联系单、备忘录、暂停令：签字、编号标识正确，通知单及时回复，闭合 10、 安全检查资料：安全周报、安全月报。各种巡查维保记录：临案时用电验收、塔吊 维保记录、三宝四口防护检查表、脚手架搭设验收单、特殊类脚手架搭设验收单、塔式起重机安装（加节）验收单（含机修工验收、测斜、沉降观测记录等） 11、 专项方案审查：安全专项方案必须符合强制性标准规定，并附有安全演算的结果。

你仔细分析一下，两个说法是一样的。第一章描述内容是：监理人审核7天、发包人审核7天，然后在审核通过后的14天付款。第六章合同管理里面描述内容是：监理人收到审核14天，其中包括发包人审核七天，还有自监理人收到申请28天内付款，和第一章说法也是一直的。(7+7+14=28)

建筑施工合同通用条款通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序 3、语言文字和适用法律、标准及规范 4、图纸

建设工程施工合同GF-1999-0201第一部分 协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准备文号：_________________/_______________资金来源： 国拨二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： 2009年 4 月 1 日 （具体以业主书面开工令为准）竣工日期： 2009年 5月30 日合同工期总日历天数60日历天。四、 质量标准工程质量标准：符合国家验收规范标准五、合同价款金额（大写）： ￥： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、投标书及其附件4、招标文件和中标通知书5、本合同通用条款6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件8、工程预算书9、明确双方权利、义务的纪要、协议双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。如有歧义和矛盾以顺序前者为准。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 2009 年 3 月________日合同订立地点：本合同双方约定____________ 签字盖章 ___后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户银 行： 开 户银 行：帐 号： 帐 号：邮 政编 码： 邮 政编 码：工商行政管理机关鉴证意见：经办人： 鉴证机关（章）年 月 日第二部分通用条款一、词语主义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。项日经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。设计单位：指发包人委托的负责水工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。互合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况．经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天地开工日期：指发包人承包人在协议书中约定承包人开始施工的绝对或相对的日期。竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。二、双方一般权利和义务如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人．后任继续行使合同文件的定的前任的职权．履行前任的义务。第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序: 按协议书第六条执行3、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用__________/________语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、及其它有关法律、行政法规_。适用标准、规范适用标准、规范的名称: 见本工程招标文件第三章技术规范。发包人提供标准、规范的时间： 无国内没有相应标准、规范时的约定: 无4、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数: 肆套，开工前一周内发包人对图纸的保密要求：_图纸不得翻印处传，严格控制非本工程参与人员接触图纸及相关资料。使用国外图纸的要求及费用及承担：____________无_______________二、 双方一般权利和义务5、工程师监理单位委派的工程师姓名：________/________ 职务：________/_________发包人委托的职权：_对本工程施工阶段的质量、进度、造价、安全进行控制，以及合同管理、信息管理和现场的组织协调。（详见本“监理合同”）需要取得发包人批准才能行使的职权:_1、工程量变更的签证；2、工期顺延的签证；3、向承包人支付各种款项；发包人派驻的工程师姓名： 职务： 现场发包人代表职权: 1、工程量变更的签证； 2、工期顺延的签证；3、向承包人支付各种款项；不实行监理的，工程师的职权:_________/________7、项目经理姓名： 职务： 项目经理8、发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备施工条件（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 已具备（3）施工场地与公共道路和通道开通时间和要求： 已具备（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 合同签订后三日内；（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 已完成；（6）水准点与座标控制点交验要求： 按通用条款；（7）图纸会审和设计交底时间: 开工前三日；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作: 开工前三天；（9）双方约定发包人应做的其他工作: 无发包人委托承包人办理的工作： 无9、承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周一，提供工程进度报表，每份报表、计划向监理和发包方各提供一份。（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求： 由承包人负责，费用在投标总价中考虑；（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，所有费用已包括在投标总价中。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 无。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担: 由承包人根据现场实际情况和施工需要确定保护措施，费用含在投标总价中。（8）施工场地清洁卫生的要求：按南京市有关规定执行，文明施工，如因施工引起市容等部门处罚，罚款由承包人负责。（9）双方约定承包人应做的其他工作： 合同生效后三日内进场施工。三、 施工组织设计和工期10、进度计划承包人提供施工组成设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前三日内提供。工程师确认的时间: 提供后三日内。群体工程中有关进度计划的要求： 无。13、工期延误双方约定工期顺延的其他情况： 按由发包人与承包人协商。四、 质量与验收15、工程质量必需达到国家颁布的施工质量验收标准的规定。17、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位: 按相关验收规范执行。19、工程试车试车费用的承担: 无。五、 安全施工按通用条例执行六、 合同价款与支付23、合同价款及调整本合同款采用 （1） 方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 承包人对施工条件、技术要求理解的误差、施工期间各市场风险和政策性调整等。风险费用的计算方法： 承包人投标时充分考虑风险范围并计算风险费用。风险范围以外合同价款调整方法:设计变更和发包人同意的其它变更工程结算时可进行调整。调整时只调整工程量，单价按投标时投标单价执行。调整的方法：调整原因及价款需经监理工程师及发包人代表共同签证确认。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法； 无。（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 无。23 .3双方约定合同价款的其他调整因素： 无。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后一周内，发包人支付合同总价的30％做为工程预付款，开工后工程预付款抵作工程款。25、工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日或根据监理工程师指令。26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：_双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程量完成70%时，支付至合同总价的60%（含预付款）；竣工验收达到约定质量等级并经决算审计后付至审定价的90%；审定价的10%留作保修金。竣工验收合格满一年后无质量问题保修金无息一次性支付给承包人。所有进度款支付，经总监签字确认，并且签发工程进度付款单后，发包人经审核后予以办理支付手续。七、 材料设备供应27、发包人供应材料设备发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 无。发包人供应的材料设备的结算方法: 无。28、承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定： 按通用条款；八、 工程变更无。九、 竣工验收与结算32、竣工验收承包人提供竣工图的约定: 竣工验收后十日内提供符合业主要求的竣工图三份。中间交工工程的范围和竣工时间： 无十、违约、索赔和争议35、违约本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款。本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款。本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款。双方约定的发包人其他违约责任 由发包人、承包人协商。本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：若因承包人造成的工期延误按500/天罚款，限额人民币拾万无整。本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任：返工达合格标准，或经处理达到合格标准。给发包人造成其它损失，给予全额赔偿。双方约定的承包人其他违约责任：由发包人、承包人协商。37、争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向南京市秦淮区人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程：_本工程须承包人自行完成，不准私自转包或分包。若发现承包人转包或分包，发包人有权解除合同并追究违约责任，违约金按合同总价的10%计收，由此造成的一切损失均由承包人承担。分包施工单位为：_____/。___39．不可抗力双方关于不可抗力的约定: 六级及六级以上的地震。主体施工期间，连续三天及以上中到大雨。40、保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： 无。发包人委托承包人办理的保险事项: 无。（2）承包人投保内容: 按通用条款执行。41、担保本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无。担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无。担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项: 无。46、合同份数双方约定合同副本份数： 本合同约定副本为十二份。47、补充条款：47．1保密47．1．1承包人正式参加投标活动后，至本项目末被国家正式解密之前均承担保密义务。根据国家保密局颁发的《国家秘密载体管理规定》不得泄露工作中涉及和生成的密件、密品，不得遗失和泄密。47．1．2在参与本工程过程中，严格遵守国家保密法规及发包人规定的国家秘密管理规定，加强对涉密工作人员的保密教育、管理、监督，确保相关人员依法承担保密责任。47．1．3在参与本工程过程中，所有人员必需遵守国家《保密法》及发包人的各项规章制度及保密守则，对泄露国家秘密的行为报执法部门依法追究法律责任。47．1．4不论本合同是否变更，解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效。47．2承包人应当在竣工验收后一个月内完成工程决算，每延期一天罚款500无。47．3承包人工程决算应符合实际，如竣工决算审计核减额大于等于送审额的5%，审计费用由承包人支付；如大于3%小于5%，发包人与承包人双方各付一半；小于等于3%，发包人支付。承包人承担的审计费用由发包人从工程中扣除。47．4承包人必须文明施工，安全第一。施工期间发生的人身安全事故由承包人承担一切责任及费用，由此给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿。47．5食宿由承包人自行解决，发包人厂区内禁止食宿。附件：房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南京#######工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗水，供热与供暖系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：一通一平及前期配套工程二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、本工程质保期 一 年；2、其他约定： 无。质量保修期自工程竣工并决算完成之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人员修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、其他双方约定的其他工程质量保修事故： 。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。工程质量保修金在工程竣工决算后两年后一次性付清（无息）。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日