合约工程师考试题目及答案

1．指定分包商的特点主要体现在（ ）方面。 A．指定分包商与一般分包商的地位不同 B．选择分包单位的权利不同 C．分包合同的工作内容不同 D．工程款的支付开支项目不同 E．业主对分包商利益的保护不同 【答案】BCDE 【考点】指定分包商的特点 【解析】 指定分包商与一般分包商的区别 比较项目 指定分包商 一般分包商 选择主体 由业主或工程师选定 由承包商选定 分包工作内容 分包工作属于承包商无力完成，不属于承包合同约定应由承包同必须完成范围的工作 为承包商承包工作范围的一部分 工程款的支付开支项目不同 从暂列金额内开支 从工程量清单中相应工作内容项内支付 业主对分包商利益的保护 业主和工程师在特定情况下有权将款项直接付给指定分包商 业主和工程师不介入分包合同履行 承包商对分包商违约行为承担责任的范围 对指定分包商的非承包商原因的违约行为，承包商不承担责任 一般分包商的违约视为承包商违约 2．分包合同的管理都包括（ ）对分包合同的管理。 A．业主 B．工程师 C．保证人 D．承包商 E．担保人 【答案】ABD 【考点】分包合同的管理关系。P174 【解析】 分包合同的管理 业主对分包合同的管理 业主与发包商无任何合同关系 作为投资方，管理体现在对分包工程的批准 工程师对分包合同的管理 工程师与承包商是监理与被监理的关系 对分包商在现场的施工不承担协调管理义务 承包商对分包合同的管理 承包商对分包工程的实施负有全面管理责任 3．工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ）。 A．超出合同的规定，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误 B．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期延误 C．造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任 D．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告 E．因不可抗力或不可预风因素造成的成本增加或额外支出 【答案】BCD 【考点】索赔成立的条件。P181 【解析】 判定索赔成立的条件 事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误 造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任 承包人按合同规定程序提交了索赔意向通知和索赔报告 4．工程师索赔管理的任务包括（ ）。 A．预测和分析导致索赔的原因和可能性 B．在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人 C．通过有效的合现管理减少索赔事件发生 D．公平合理地处理和解决索赔 E．受发包人委托进行工程管理 【答案】ACD 【考点】工程师索赔管理任务。P184 【解析】BD两项是工程师对索赔的影响。 工程师的索赔管理任务 预测和分析导致索赔的原因和可能性 通过有效的合同管理减少索赔事件发生 公平合理地处理和解决索赔 工程师对索赔的影响 工程师受发包人委托进行工程项目管理 如果工程师工作出现问题造成承包人的损失，发包人必须承担相应的赔偿责任 工程师有处理索赔问题的权力 在承包人提出索赔意向通知后，工程师有权检查承包人的现场同期记录 工程师可对承包人的索赔报告进行审查分析 在工程师与承包人协商赔偿不一致时，工程师有权单方面作出处理决定 对合同的索赔，工程师有权将它纳入工程进度付款中 在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人 5．下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是（ ）。 A．公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之 B．鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C．公证与签证的效力等同 D．公证和签证在我国域内和域外都有法律效力 【答案】B 【考点】合同公证与鉴证的相同点与区别。P20 【解析】A．两者都实行自愿申请原则 C．公证的效力高于鉴证，有强制执行效力 D．公证在国内国外均有效，鉴证只限于我国 6．某工程双方口头协议委托施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时就认定（ ）。 A．尚无合同关系 B．合同没有成立 C．合同已经成立 D．由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 【答案】C 【考点】合同形式欠缺的法律后果。P25 【解析】合同尚未定立，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，视为合同成立 7．采用FIDIC《施工合同条件》时，应当由（）投保建筑工程一切险。 A．发包人 B．工程师 C．承包人 D．项目经理 【答案】C 【考点】建筑工程一切险的投保人。P14 【解析】在国外建设工程一切险的投保人一般是承包人，而在我国，应当由发包人投保。 8．一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（75%过错），损失承担应为（ ）。 A．各自承担自己的损失 B．甲方赔偿乙方1万元的损失 C．甲方赔偿乙方0．5万元的损失 D．甲方赔偿乙方2万元的损失 【答案】C 【考点】无效合同的法律后果。P35 【解析】合同被确认为无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。双方共损失2万元，按承担比例甲承担1．5万元，乙承担0．5万元，因此甲应再支付给乙0．5万元。 9．一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管理，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（ ）人民法院提出诉讼申请。 A．施工企业登记所在地 B．工程所在地 C．合同签订地 D．建设单位所在地 【答案】B 【考点】级别管辖与地域管辖。P50 【解析】级别管辖－建设工程合同纠纷一般由中级人民法院受理； 地域管辖－建设工程合同纠纷一般适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖 10．一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克（ ）元向卖方付款。 A．90 B．100 C．110 D．120 【答案】A 【考点】政府定价或政府指导价的执行。P38 【解析】就低原则，注意再减支违约金 变动情况 原则 价格上涨 价格下跌 按期交付的 就新原则 按新价格 按新价格 逾期交付的 逾期交付标的 就低原则 原价格 新价格 逾期提取标的 就高原则 新价格 原价格

一、单项选择题 1.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由（ D ）承担民事责任。 A.勘察人 B.政府 C.保险机构 D.发包人 2.下列有关设计变更程序的说法，错误的是（ C ）。 A.承包人不得因施工方便而进行变更 B.承包人要求的设计变更需经工程师同意 C.发包人要求的设计变更需经工程师批准 D.承包人的合理化建议需经工程师同意 3.不可预见的物质条件的风险范围不包括（ D ）。 A.自然条件 B.污染物 C.水文条件 D.气候条件 4.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以（ B ）的方式变更。 A.专业条款 B.补充协议 C.双方协商 D.仲裁 5.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点（A）。 A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D.管理较复，有能力参与竞争的投标人较多 6.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（ C）为准。 A.蔽标价 B.标底价 C.评标价D.中标价 7.委托监理合同赋予监理人的权利不包括（D）。 A.获得酬金权利 B.终止合同权利 C.获得奖励的权利 D.合同起草日 8.监理合同生效日指的是（A） A.合同签字日B.终止合同权利C.获得奖励的权利D.工程设计的建议权 9.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（ A ）。 A.承包商每天应向工程师提交进度报告 B.工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C.工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D.工程师有权批准合同工期顺延 10.有关承包商的申请变更，下列描述错误的是（ D ）。 A.未经工程师批准不得变更 B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议 C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程 D.承包商可自行实施变更 二、多项选择题 11.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ABCE ）。 A.发包人在检验后l4天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 12.下列有关隐蔽工程与重新检验提法正确的有（ ABC ）。 A.承包人自检后书面通知工程师验收 B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 13.合同不当履行的处理包括（ ABC ）。 A.因债权人致使债务履行困难的处理 B.提前或部分履行的处理 C.合同不当履行中的保全措施 D.部分合同失效的处理 E.合同部分撤销的处理 14 .合同可以终止的情况有（ ABCD ）。 A.合同解除 B.债务相互抵消 C.债权人免除债务 D.债权债务同归于一人 E债权人未请求履行 15.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（ ABD ）。 A.施工内容的专业要求 B.施工现场条件 C.投标人的财务能力 D.对工程总投资的影响 E.投标人的工程经验 16.设计合同的变更，通常是指（ AB ）的改变。 A.工作范围 B.工作内容 C.设计方案 D.合同转让 E.合同价款 17.不可抗力发生后，下列说法正确的是（ABC）。 A.承包人应向工程师通报情况B.发包人应尽力协助承包人采取措施 C.发包人应办理保险的延续手段 D.发包人应采取措施补救 18.对停工损失中的审核索赔，下列说法正确的是（CD） A.以计日工费计算B.以机械台班费计算 C.按设备折旧D.按设备租赁费计算 E.以人工单价为准 19.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括（ ABE ）。 A.工程概况 B.项目资金来源 C.投标须知 D.评标方法 E.招标范围 20.关于对中标通知书，下列说法正确的是（ ADE ）。 A.中标通知书由招标人发出 B.中标通知书只对中标人具有法律效力 C.只有招标人才能确定中标人 D.中标通知书对招标人具有法律效力 E.中标通知书发出30日内签订合同 答案及解析 一、单项选择题 1.答案：D在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 2.答案：C施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前l4天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 3.答案：D不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。 4.答案：B对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。 5.答案：A全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。 6.答案：C评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。 7.答案：D委托监理合同中赋予监理人的权利包括： （1）完成监理任务后获得酬金的权利，其中包括获得奖励的权利； （2）终止合同的权利。工程设计的建议权属于监理人执行监理业务可以行使的权利。 8.答案：A根据《建设工程委托监理合同》的规定，监理合同自合同签字之日起生效。 9.答案：A承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内（合同未作约定）开工，工程师则应至少提前7天通知承包商开工日期。承包商收到开工通知后的28天内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的施工方法、施工组织方案、进度计划安排，以及按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表。 10.答案：D承包商根据工程施工的具体情况，可以向工程师提出对合同内任何一个项目或工作的详细变更请求报告。未经工程师批准承包商不得擅自变更，若工程师同意，则按工程师发布的变更指示的程序执行。 二、多项选择题 11.答案：ABCE发包人在竣工验收后14天内给予认可或提出修改意见。需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后l4天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 12.答案：ABC工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中问验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。 工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 13.答案：ABC合同不当履行的处理有： （1）因债权人致使债务人履行困难的处理； （2）提前或者部分履行的处理； （3）合同不当履行中的保全措施。 14.答案：ABCD按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵消；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 15.答案：ABD依据工程特点和现场条件9分合同包的工作范围时，主要应考虑以下因素的影响： （1）施工内容的专业要求； （2）施工现场条件； （3）对工程总投资影响； （4）其他因素影响。 16.答案：AB设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。 17.答案：ABC不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 发包人应尽力协助承包人采取措施。 不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 18.答案：CD停工损失中，不应以计日工费计算。不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬，通常采取人工单价乘以折算系数计算，停驶的机械费补偿，应按机械折旧费或设备租赁费计算，不应包括运转操作费用。 19.答案：ABE招标广告内容一般包括：招标单位名称；建设项目资金来源；工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍；购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项。 20.答案：ADE中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。 中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。 招标人确定中标人后15天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。