监理工程师考试解答题模板

知识点：监理规划的编制与内容

1.【问题】监理规划在编制完成后由（）。 a.总监理工程师签认即可执行 b.业主确认后，通知监理单位执行 c.由总监理工程师和业主共同确认后执行 d.监理单位技术负责人签认，业主确认后方可执行 【解答】答案是d。 总监理工程师和监理单位的技术负责人是两个不同的概念，要注意区别。监理规划编制完成后必须经过监理单位的技术负责人审核批准。所以选项a和c不正确。此外还要注意，监理规划是否经过建设单位的认可，可以由委托监理合同或双方协商来确定。所以选择d。

2.【问题】为指导项目监理组织开展好合同管理工作，监理规划应当包括（）。 a.合同结构图 b.监理合同分析 c.工程建设合同分析 d.制定合同管理工作流程 e.制定索赔处理程序 【解答】答案是ade。 根据教材147页，合同管理的方法与措施包括合同结构、合同目录、工作流程与措施、执行状况动态分析、争议解决与索赔处理程序、表格等六项内容。

3.【问题】在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在（）。 a.组织协调 b.合同管理 c.信息管理 d.目标控制 【解答】答案是c。 在实际工作中，会议制度和报告制度的内容一般都是放在监理工作制度里，这一点在教材148页（十一）监理工作制度里也有所体现。可是在备选答案中，没有工作制度这个选项，通过排除法可以选择c选项：放在信息管理里更恰当一些。因为目标控制主要包括三大目标的管理与控制，显然这两种制度不属于目标控制，选项d不准确；合同管理主要涉及到合同签订、合同协商、合同审批以及合同修改等管理制度，都是与合同有关的，选项b不准确；组织协调主要是涉及项目内、项目与近外层、项目与远外层的协调，因此a不合适；根据《信息管理》教材第一章第二节的建设工程项目信息分类，会议制度和报告制度的内容是属于文本的东西，应该放在信息管理里。

4.【问题】在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括（）等内容。 a.目标分解b.工程流程与措施 c.风险分析d.动态比较或分析 e.控制表格 【解答】答案是bcde。 在监理规划中，投资控制、进度控制、质量控制的内容见下表： 总的来看三者之间的区别，质量控制不包括目标分解，只有目标描述，而其他两者都有目标分解。投资控制多了一个使用计划，进度控制多了一个总进度计划。其余的四项都相同。

5.【问题】监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，这是监理规划编写（）的要求。 a.应当把握住工程项目运行规律 b.应当分阶段完成 c.基本内容应力求统一 d.具体内容应有针对性 【解答】答案是a。 根据教材137页，监理规划编制的要求（三），监理规划如果一成不变，就不能有效控制建设工程的实施，造成工程实际情况与计划较大偏离。而工程项目的变化是不可避免的，这是工程项目运行的自然规律，因为监理规划也必须随着项目展开相应变化。

6.【问题】除了工程建设监理概论中所提及的监理工作依据之外，编写项目监理规划的依据还包括（）。 a.工程项目外部环境调查研究资料 b.工程建设方面的法律、法规 c.工程实施过程中输出的有关信息 d.项目监理大纲 e.自然条件 【解答】答案是ace。 监理工程师的考试也要与监理实践结合起来。针对本题，选项b和d是教材中明确指出的依据，不能作为正确答案了。而剩余的三个选项都是编制监理规划时要考虑的因素，所以是正确答案。

【复习提示】监理规划的编写与内容这部分内容与实际联系紧密，复习的时候要与具体的监理实践结合，灵活掌握，理解记忆。

案例分析是监理工程师考试中比较难的科目，答题技巧主要是要熟悉、仔细的阅读题干与问题，把握住核心语句，得出分析要点，从而把握住出题方向与回答要点。

1、条例分明，层次清晰

由于监理工程师案例分析题答案较多，因此在作答时要注意条例，标好序号，从而使答题要点与重点明确、突出，使老师阅卷时不至疏漏、影响得分，而且还会得到老师认可，得到较高分值。

2、结合材料，有据可依

案例分析题答案一般都是有其解答依据，因此考生在作答时，要提炼出作答时所依据的知识点，并结合案例予以分析，从而有理有据，结构合理，思路清晰，易于把握中心点，获取高分。

3、分析案例，挖掘考点

从材料中寻找答案要注意从题目中寻求答案，全面理解问题与案例的关系，以此分析监理工程师题目的要点及出题的依据，从而寻求出答题角度。

第一章建设工程监理概论：建设工程监理组织；监理规划与监理实施细则；监理规划与监理实施细则；建设工程安全生产管理的监理工作；建设工程监理文件档案资料管理。

第二章建设工程合同管理：建设工程施工招标；建设工程施工合同履行管理；工程变更和索赔管理；建设工程材料设备采购合同履行管理。

第三章建设工程质量控制：工程参建各方的质量责任；施工阶段质量控制；工程质量缺陷和事故；排列图、因果分析图、直方图和控制图在工程质量控制中的应用。

第四章建设工程投资控制：关键线路和关键工作的确定；网络计划中时差的分析和利用；双代号时标网络计划的应用；实际进度与计划进度的比较方法；工程延期时间的确定。

16.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人 [答案]c [解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。 17.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A.发包人未按约定提供施工场地 B.分包人对承包人的施工干扰 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 E.发生不可抗力 [答案]ACE [解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。 18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 [答案]D [解题要点]一是由承包人提出，二是工程师确认，这是规定程序。 19.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。 A.负责修改施工进度计划 B.向承包人直接发出提前竣工的指令 C.与承包人协商并签订提前竣工协议 D.为承包人提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的检测试验 [解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前，发包人应为其违约行为负责，除了签订协议，还要提供便利条件，追加合同价款，所以C、D正确。 20.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 [答案]C [解题要点]施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。 21.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。 A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 [答案]ACE [解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更，工程师确认增加的工程变更价款，与工程进度款同期支付，所以B、D不正确。 22.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。 A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E.延误的工期相应顺延 [答案]ADE [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，承包方人员、机械损失由承包人负责，其他由发包人负责。 23.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别 [答案]A [解题要点]因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。 24.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。 A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除 C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续 D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 [答案]ACD [解题要点]一定要分清责任，施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任，谁的责任谁负责，工程险的办理也是如此。 25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。 A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可 E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 [答案]ABCE [解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，或检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可。 26.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。 A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 [答案]B [解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。 27.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。 A.地基基础工程 B.屋面防水工程 C.设备安装工程 D.排水管道工程 [答案]B [解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求，都应该记住，年年有考题。 28.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。 D.工程设计年限 [答案]c [解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。 29.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。 A.留置该工程 B.与发包人协议将该工程折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 [答案]BDE [解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同，不能实施留置权，所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行，不能直接委托拍卖公司拍卖该工程，所以C不对。 30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师 [答案]B [解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人，甲、乙之问没有合同关系，发包人是核心，他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。