消防工程师施工合同样本

GF---1999---0201建设工程施工合同制定中华人民共和国建设部国家工商管理局一九九九年十二月第一部分：合同协议书第二部分通用条款第三部分专用条款第四部分房屋建筑工程质量保修书适用于任何建设工程施工合同的签订！

可以参考如下范本:　消防工程承包合同　　发包人（全称）：海南利乐房地产开发有限公司　　承包人（全称）：海南金燊消防工程有限公司　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同。　　一、 工程概况：　　1、 工程地点：海南省文昌市清澜开发区　　2、 工程名称:“东海椰苑”1#~17#楼（室内）消防安装工程　　3、工程规模：建筑面积约93800m2　　4、承包方式：包工、包料、包干造价、包工程质量、包安全施工、包消防报建和验收手续及验收相关费用。　　5、承包工期：室内消防工程完工日期指与主楼工程工期同步，以小区室外工程完工后一个月为竣工日期。　　二、消防工程承包范围：　　施工图纸（室内）内的所有消防项目，均属于施工单位承包范围。　　1、室内消火栓系统　　2、自动喷水灭火系统　　3、火灾自动报警及联动控制系统　　4、消防广播系统　　5、消防正压送风系统　　6、上述系统的施工、安装、联动调试。　　7、本消防安装工程只包含室内工程，管线预埋或安装至室外一米止；小区室外消防管网及水泵房相关消防设施、室外自动报警系统、管线等工程均不在此次承包范围内。　　三、合同价款：　　根据施工单位承包范围(图纸内的所有消防项目和验收相关费用)和验收要求，经发包方、承包方双方确认，本工程合同价款采用固定总价（包干），工程合同固定总价为：￥00万元人民币(大写：贰佰叁拾万元整)，合同固定总价在工程结算时不再作任何调增或调减。　　四、工程要求：　　1：承包方严格按消防部门批复后的施工图纸的设计要求进行施工。　　2：本工程质量要求：达到国家相关的施工验收规范要求，经消防部门验收合格,并取得验收合格证书。　　五、材料设备供应：　　1、主要设备和材料必须是经国家认可的检验机构检测合格的产品，经发包方和监理方认可后方可进场安装。　　2、承包方必须确保所采购材料品牌规格型号与合同附件所列品牌、规格型号一致。　　3、消防工程材料品牌、规格、型号详见合同附件　　六、工程结算：　　1、承包方在消防工程竣工后15天内向发包方递交竣工结算报告。双方按照本合同约定的承包合同进行竣工结算。　　2、施工中如因发包方和设计院要求需要对某些系统进行局部调整或变更，发生增加或减少工程内容，必须凭发包方技术总监签字认可的签证单和设计院的变更单，其变更增加或减少的工程造价执行海南省2000年《海南安装工程定额》及相关取费标准进行计价，并按变更总价款下浮15%后作为消防工程变更增加或减少价款。　　3、工程经发包方、承包方、监理单位、设计单位、文昌市质量监督站及消防主管部门验收合格后，三日内承包方将签证内容编入工程竣工结算报告报发包方，发包方应在15日内审核完毕。　　4、工程结算总价款=固定总价+设计变更增减部分造价　　七、付款方式：　　合同签订后，承包方带资进场施工，第一期工程（第11#～第17#楼）消防工程施工完成后，发包方在10个工作日内支付第一期消防工程价款的70％；第二期（第1#～第10#楼）消防工程进度达到50％后10个工作日内付清第一期消防工程款；第二期消防工程完工后10个工作日内支付第二期工程款（合同总价款减去第一期工程已付工程款）的70％；待消防部门验收合格，承包方将消防验收合格证交予发包方并工程竣工结算报告审核完毕后，20个工作日内付至工程结算总价款的97%，留3%质保金，待2年质保期满后20个工作日内一次付清。　　八、竣工验收及保修期确定：　　1、承包方必须保证本合同承包范围内的消防系统调试、开通，经发包方、承包方、监理方预验收合格，发包方提供有关须由本方提供的资料委托承包方在三日内向消防部门提出正式验收申请，由承包方负责组织验收，并经公安消防部门验收合格后该工程视为竣工。　　2、各系统的功能及其性能指标必须达到设计图纸和国家规范要求及验收标准。　　3、工程完工后，承包方必须绘制完备的竣工图，按消防部门规定，整理成套竣工资料、竣工图四份，交发包方一份、总包单位一份、消防局一份、承包方存档一份。　　4、承包方免费为发包方培训消防工程维护管理人员和指导操作。　　5、保修期内，若因发包方管理责任损坏或丢失，所需费用由发包方承担；若因承包方质量责任需要维修，所需费用由承包方承担；若承包方接到通知三天内不到现场处理，发包方有权请其他队伍维修，费用在质保金内扣除，不足部分由承包方支付。　　6、消防工程保修期：按《建筑工程质量保修条例》规定消防工程保修期应为两年。　　九、双方责任：　　一发包方责任　　1、提供堆放器材、工具、加工和生活用地，提供施工用水、用电条件；　　2、负责协调承包方与其他施工单位的关系。　　3、提供本工程的消防施工图肆份及消防报建有关资料。　　4、按合同要求支付工程款。如因资金不到位，工期顺延。　　5、对不属本合同范围以内的其他部分工程，在消防联动调试之前，发包方应督促有关单位单机调试合格，保证消防联动调试顺利进行。　　6、指派该工程现场代表一名，负责有关技术问题处理和组织协调等工作，并正式函告承包方。　　7、消防设备未经消防部门验收合格，发包方不得使用，否则由发包方承担责任。　　8、如因发包方不及时付款，由发包方按本合同约定承担违约责任。　　二承包方责任　　1、受发包方委托，代理消防部门的工程报建、验收等手续，同时承担验收相关费用。　　2、因发包方之过错造成本消防工程无法如期办理竣工验收或无法通过竣工验收，承包方无需承担违约责任。　　3承包方生活用房、堆放器材工具用房、加工用房、生产用水用电、生活用水用电等所有费用，均由承包方自行承担。生产、生活所需的水、电应单独安装计量表，其费用承包方根据当地水、电供应部门的价格进行结算，水电费用应含其损耗费费。　　4进场前，确定一名具有中级以上职称的工程师作为项目负责人负责本项目的技术和生产组织管理，并用文字通知发包方。　　5负责驻地现场工人安全、文明教育，办理劳动用工手续、暂住证等；承包方人员在施工过程中发生任何安全、质量事故，发包方方概不负责，由此产生的一切费用和相关的法律责任均由承包方承担。　　6承包方在工程施工期间，按图纸要求和施工规范进行施工，不得擅自更改设计图纸。自觉接受发包方、监理方、设计单位、消防部门的监督检查，收集整理各种施工技术资料，确保工程质量。　　7在施工过程中，所有作业人员不得随处大小便，做到文明施工；保证其它设备和成品不受破坏，保持现场道路畅通，器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到工完场清。消防工程在未验收交付给发包方前，承包方有责任有义务进行保护，凡设备损坏、丢失等发包方不承担任何责任和经济损失。　　8无条件服从发包方的统一协调和组织指挥，确保工程有条不紊、按期竣工。不得与其他施工单位作业人员发生争吵、打架、斗抠现象。　　十、违约责任　　1、发包方如未按本合同约定的金额和时间向承包方支付工程款，每逾期一天，发包方应向承包方给付应付金额万分之二的违约金。　　2、承包方如未本合同约定按期完工并完成竣工验收的，每逾期一天，承包方应向发包方给付合同总价款万分之二的违约金。　　3、承包方如无法办理完成消防部门验收的，应按合同总价款的30%向发包方支付违约金，造成发包方其他损失的，承包方应全额赔偿。　　十一、其它条款　　1、任何与本合同履行有关的书面文件，包括并不仅限于通知、催告函、补充协议等，以邮寄方式送达的，按以下通讯地址交邮之后第五日视为送达日：　　发包人：　　承包人：　　任何一方变更送达地址，应书面通知另一方。　　2、因不可抗力造成一方不能按期履行合同时，工期顺延，延迟时间与不可抗力持续时间相同；造成合同无法履行，本合同终止，双方互不承担违约责任。　　3、双方在合同执行中发生争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可向当地人民法院提请诉讼。　　4、本合同一式四份，双方各执二份，本合同自签字盖章之日生效。　　5、如有未尽事宜，双方可经协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。　　6、保修期满，工程款全部结清，本合同终止。　　发包人（公章）承包人（公章）　　法定代表人（签字）法定代表人（签字）：

消防工程施工合同发包方（全称）：承包方（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装及调试：火灾自动报警系统、自动喷淋系统；消火栓系统、稳压系统。三、施工组织设计和工期1、承包方应在开工前将施工组织设计（或施工方案）和施工进度计划提交发包方代表，发包方应在五日内批准或提出修改意见。2、承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受发包方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，承包方应按发包方代表的要求提出整改措施，经发包方代表签认后执行。3、暂停施工。发包方代表在确有必要时，可要求暂停施工，并在提出要求后，48小时内提出处理意见，承包方须按发包方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求，发包方代表批准后，方可延续施工。4、工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误，经发包方代表确认，工期相应顺延。（1）工程量变化和设计变更（发包方应出具书面依据），一周内，非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时，不可抗力因素及其它工种影响工期因素；(2)承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告，发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复；发包方代表收到承包方通知后5日内不作答复，视为已经批准。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承担违约责任。开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历个工作日内日数：日历个工作日内。四、质量标准工程质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-96、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92等相应规范的合格等级。五、合同款与支付1、工程款人民币（大写）：元整￥：元整2、工程量的确认（1）承包方应按专用条款约定的时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后，5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量，作为工程款支付的依据。在承包方确认的工程量，发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款（进度款）。（2）发包方项目负责人在收到承包方报告后，5个工作日内未核实已完成的工程量，承包方报告中开列的工程量即视为被确认，可作为工程款支付的依据。发包方不按约定时间通知承包方，承包方未能参加工程量，工程量结果无效。（3）对承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量，发包方不予工程量。（4）承包方应当在以上情况发生后七个工作日内，将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人，负责人确认调整金额后作为追加合同款，与工程款同期支付。发包方项目负责人收到承包方通知后七个工作日内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。（5）工程变更调整的合同款及其他条款中约定的追加合同款，应与工程款（进度款）同期调整支付。3、工程款的支付（1）首付款：承包方人员材料进场后，发包方付给承包方工程总造价的30%；（2）承包方在每月日前按当月工程施工进度申请进度工程款支付，发包方按当月工程施工进度支付进度款；（3）工程竣工验收合格后，发包方应在7个工作日内支付至结算工程总价的95%；其余5%为质量保修金，质保期满两年后，发包方应在7个工作日内将质保金一次性付清。六、图纸、资料发包方向承包方提供两至三套消防工程施工图（合同图纸）及电子版图纸一套，施工过程中承包方应随工程进度情况将施工资料同步报验，资料随时分发给业主、监理、发包方。七、双方一般权利和义务发包方责任1、按时向承包方支付工程进度款；2、提供消防工程施工必须的水、电、场地条件，施工中产生的电费由承包方承担（电费计价以双方协定为准或一次性支付）；3、协调与有关单位的关系及施工作业顺序，保证承包方正常施工；发包方应要求与消防验收有关的施工单位严格按照消防部门审查合格的施工图纸及审核意见书进行施工，以确保消防验收工作按时完成。4、发包方超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包方可向发包方发出要求付款的通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和工程量结果确认。七个工作日内日起，开始计算应付款的贷款利息。发包方应按协议支付承包方利息。承包方责任1、坚持质量第一，遵守国家有关消防工程安全技术规范和操作规程及验收规范进行施工；2、保证消防工程的设备，材料符合国家与设计要求；3、接受发包方的现场管理和质量监督；4、本工程质量不符合规定时，必须无条件返工和修理；5、保证本消防工程文明施工，达到有关省级文明工地标准要求；6、负责免费对本工程消防中心工作人员进行业务培训，达到熟练掌握本消防系统的操作及管理要求；7、工程质量免费保修一年，终身维护；接发包方维修通知后，及时维修，确保消防设备正常运行，如承包方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包方承担责任及所发生费用；8、已竣工未交付发包方之前，承包方需按合同约定负责免费完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，属承包方负责的由承包方负责予以修复，若发包方提前使用后发生损坏的修理费用，由发包方承担；9、按约定的要求做好与有关施工单位配合工作，其中消防工程给总包单位的配合费由发包方承担；10、保证消防工程施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无相关建筑垃圾；11、安全施工，人员伤亡事故全部由承包方负责；承包方不履行上述各项责任和义务，造成工期延误和工程损失，应对发包方的损失给予赔偿。八、保修1、承包方在消防工程交工验收后五天内，应向发包方提交工程保修书，保修期为二年。保修期间，如因消防系统自身原因引发故障，承包方应在接到修理通知之日后二十四小时内派人修理，并负担相应费用。如因发包方使用，保养不当引起的故障，承包方亦应在二十四小时内随叫随到，发包方应支付相应的工本费。承包方定期派人每年检修维护一次。九、合同生效及仲裁合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：双方签字盖章后生效。双方在执行合同过程中，发生争议时，先由双方协商解决，协商不成依法向西安市雁塔区人民法院提起诉讼。发包方：（公章）承包方：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：

留个邮箱，发给你

国家工商总局1999年只针对建筑工程发布了合同样本，是通用版本，任何建设工程都可以适用。