劳务工程师考试题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。1.取得建造师资格证书并经（ ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A 登记 B 注册C 备案 D 所在单位考核合格2.行政法规的制定主体是（ ）。A 全国人民代表大会 B全国人民代表大会常务委员会C 国务院 D 最高人民法院3.订立合同的两个公司合并，使其之间即存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务的（ ）A 抵消 B 提存C 混同 D 免除4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付，乙公司的诉讼时效期间为从应付之日起算（ ）年。A 1 B 2C 4 D 205.根据《物权法》不适合用于质押财产的是的（ ）。A 汇票 B 仓单C 建设用地 D 应收账款6.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（ ）。A 转让 B 抵押C 出资入股 D 投保火灾险7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。A 100 B 200C 600 D 10008.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）。A 总承包合同可以采用书面形式或口头形式B 发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C 建筑工程只能招标发包，不能直接发包D 国家提倡对建筑工程实行总承包9.下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。A 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B 将专业工程分包给不具备资质的承包人C 将劳务作业分包给不具备资质的承包人D 未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人10.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B 该联合体成员签订共同投标协议C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人11、通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ ）。A 评标价 B 投标报价C 招标控制价 D 标底12. 在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（ ）。A 评标委员会成员的名单在评标结算前保密B 评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名C 项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D 评标委员会成员由二人组成。13. 经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人受到甲推出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是（ ）。A 属于在投标有效期内撤回投标文件B 属于放弃中标C 甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D 甲可向招标人申请退还部分投标保证金14. 关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）。A 生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用B 建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任C 建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责D 某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内15. 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国 安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（ ）。A 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B 3年内不得担任监理单位的主要负责人C 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D 终身不得担任任何施工企业的主要负责人16 .生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）。A 本企业负责人B 当地安全生产监督管理部门C 县级以上地方人民政府D 含（自治州。直辖市）安全生产监督管理部门17 .某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡，根据（建设工程安全生产管理条例）此次事故应由（ ）上报有关主管部门A 幕墙分包企业 B 施工总承包企业C 监理单位 D 建设单位18 .根据国务院（特种设备安全保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（ ）批准。A 县级以上人民政府 B 省级政府特种设备安全监督部门C 国务院 D 国务院特种设备安全监督部门19.房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（ ）。A 要求施工企业购买其指定的不合格消防器材B 申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料C 甲向施工企业提供的地下工程资料不准确D 甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门20.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A 建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求B 建设单位有权压缩合同约定的工期C 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料21 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。A 意外伤害保险属于非强制险B 保险由建设单位办理C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止22 基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施。A 施工企业项目经理和现场监理工程师B 施工企业负责人和建设单位负责人C 建设单位负责人和总监理工程师D 施工企业技术负责人和总监理工程师23 企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（ ）月。A 1 B 2C 3 D 624 根据建设工程质量管理条例对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A 增加工程内部装修 B 建筑主体和承重结构变动C 增加工程造价总额 D 改变建筑工程局部使用功能25 建设工程施工总承包企业将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是（ ）。A 分包工程质量由分包企业负总责B 分包工程质量由分包企业单独承担责任C 总承包企业对分包工程质量承担连带责任D 分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任26 因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（ ）。A 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔C 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修27 必须经总监理工程师签字的工作是（ ）。A 开工前的放线定位 B 分项工程验收C 下一步工序 D 建设工程竣工验收28 某施工企业在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的赔偿要求（ ）。A 只能由生产厂家承担 B 只能由供应商承担C 只能施工企业自行承担 D 可向生产厂商提出赔偿29.需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将相关资料向（ ）报批。A 公安消防机构 B 建设工程安全监督机构C 建设行政主管部门 D 上级主管部门30下列争议中，属于劳动争议的是（ ）。A 企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B 公司股东李某因股息分配产生的争议C 王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D 进程务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议31 劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为 （ ）年。A 6个月 B 1年C 2年 D 5年32 劳动合同仅约定试用期的，按劳动合同法的规定，该处理结果为（ ）。A 该试用期限为劳动合同期限B 按无效劳动合同处理C 按无固定期限合同处理D 按完成一定工作任务为期限的合同处理33 用人单位与劳动者约定已一定工作任务为期限的合同为（ ）劳动合同。A 固定期限 B 无固定期限C 以完成一定任务为期限 D短期34 下列违约责任中，属于民事责任承担方式的是（ ）。A 警告 B 罚款C 支付违约金 D 没收财产35下列合同中，受合同法调整的是（ ）。A 婚姻 B 收养C 买卖 D 行政36 在合同法中，要约生效的时间为（ ）。A 要约人发出要约时 B 要约达到受要约人时C 受要约人做出承诺时 D 受要约人承诺到达时37 在建设工程招投标法中，投标的法律性质是（ ）。A 要约 B 要约邀请C 反要约 D 承诺38 受要约人超过承诺期发出的承诺，若要约人未做出认可该承诺的通知，责该承诺视为（ ）。A 承诺超时 B 承诺延误C 新承诺 D 新要约39 在合同法中，以下情形属于无效合同的是（ ）。A 当事人无履约能力 B 当事人对合同有重大误解C 违反法律规定的强制性规定 D 违反法定的形式40 关于可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）年内行驶。A 1个月 B 3个月C 6个月 D 1年41 关于待定合同的说法，正确的是（ ）。A 善意相对人不享有撤销的权利B 效力特定合同的相对人拥有催告权C 待定合同是生效合同D 待定合同是无效合同42 甲欠乙50万元工程款，乙欠丙20万元货款，因乙怠于行使到期债权，又不能偿还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款,下列说法正确的（ ）。A 丙不能以自己名义起诉甲B 丙起诉甲实在行使代位权C 丙起诉甲以50万元为限D 丙的起诉费用由自己支付43 下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（ ）。A 受让人明知债务人以不合理低价转让财产B 债务人放弃到期的债权C 债务人将巨额财产赠予他人D 债务人将其全部财产转让44 甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（ ）。A 甲公司名称变更 B 乙公司的法人代表变更C 合同签约人变更 D 买卖数量变更45 某项目设计费用为100万，合同约定违约金为15%,发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为（ ）A 24 B 27C 30 D 4246 关于担保的说法，正确的是（ ）。（实在看不清楚）D 以汇票作为47 某建设单位出具的银行保函中，保证人为（ ）。A 监理单位 B 银行C 建设单位 D 施工企业48 定金合同以（ C ）之时生效。A 当事人签字 B 合同备案C 定金实际交付 D 主合同成立49 王某在施工工地工作时 不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（ ）。A 行政调解 B 法院调解C 仲裁调解 D 人民调解50 一裁定终局体现了仲裁的（ ）特点。A 专业 B 自愿C 独立 D 快捷51、仲裁的保密性特点体现在他（ ）为原则A 不开庭审理 B 不允许代理人参加C 不公开审理 D 不允许证人参加52、在法院的主持下，甲乙双方达成了调节协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（ ）A 留存 B 强制执行C53、甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（ ）A 原告所在地 B 被告所在地C 合同签定地 D 合同施行地54、在民事诉讼中，"一般授权"所行使的诉讼权利为（ ）A 代为 … B 进行和解C …… D 法庭辩论55、对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（ ）日A 5 BC 10 D 15天56、仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（ ）申请强制执行A人民法院 B 司法行政机关C 仲裁机构 D 公安机关57、关于仲裁调解的说法，正确的是（ ）A 仲裁庭必须先进行调解B调解不成不能做出书C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力D …58、仲裁过程，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（ ）A 甲与乙不能自行进行和解B 甲乙达成和解不能撤回仲裁申请C 甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁D 甲乙……59、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（ ）A 应按乙、丙的意见做出仲裁书B 应该按甲的意见做出仲裁书C 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见60、施工企业认为（ ）...其合法机构，可以申请行政复议。A 建设单位违约的行为 B 总监理工程师的停工决定C 上级企业的处理决定 D 行政机关的罚款二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的选择中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）61、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（ ）一并发包A代建 B 施工C 监理 D 设计E 设备采购62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（ ）A不违反法律 B、不违背社会公德C… D 不与第三人利益相冲突E不与社会公共利益相冲突63、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ ）A 建筑物 B 建设用地使用权B 生产设备、材料 D 在建工程E 在建船舶64、项目监理在实施监理过程中，其主要监理依据有（ ）A …… B工程建国家强制性标准C工程设计文件 D施工企业管理制度E建设工程施工合同65、投标有效内，投标人有（ ）行为的，其投标保证金予以没收。A 撤回投标文件 B 补充投标文件C放弃中标 D 澄清投标文件E……66、施工作业施工人员安全生产义务（ ）A 使用劳动生产安全用具B接受安生生产培训C发现事故立即报告D ……E为自己…67、某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（ ）A发生安全事故应由工人自负 B该条款为无效条款C 施工企业应受行政处罚 D…E施工企业负责人应受行政罚款68、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（ ）A对建设工程项目的安全生产负总责 B 落实安全生产责任制C 制定安全生产规章制度和操作规程 D确保安全生产费用的专项使用E根据工作特点组织制定安全施工措施69、取得安全生产许可证的条件是（ ）A 特种作业人经考核合格 B 职工参加工伤保险C通过了安全生产管理体系认证 D 进行了安全评价E 已办理安全…70、根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（ ）A保修范围 B保修期限C质量保证金的退还方式 D质量保证金预留比例E保修责任71、供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（ ）A 建立进货验货制度B产品…C 对使用有瑕疵的产品进行说明D 为扩大销售，对…E快过期的产品降价销售72、某交通施工穿越噪声敏感区域，…，下列说法正确的是（ ）A 禁止一切夜间施工B 因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C必须公告安民D…E在开工15日前，……行政主管部门报告73、根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的行为有（ ）A … B…C … D签订专业技术培训服务违约金E签订竞业74、建设工程合同属于（ ）A有名合同 B实践合同C 要式合同 D有偿合同E单务合同75、应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ ），有权行使抗辩权A 经营状况严重恶化 B法定代表人并追究刑事责任C.丧失 D企业负有较大债务E转移财产试图躲避债务76、合同权利文件终止时，不影响（ ）之效力A结算条款 B 清理条款C 仲裁条款 D 担保条款E…77、民事违约责任的承担方式有（ ）A赔偿损失 B采取…C定金 D 精神损失赔偿E 赔礼道歉78、建设单位…，根据《民事诉讼法》…，建设单位可以将（ ）列为其被告A 代理机构 B总承包企业C 分包企业 D实际施工人E 建设行政主管部门79、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（ ）A当事人必须在开庭前提出回避申请B当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出C…代理人的家属仅担当翻译人的，无需回避D人民法院的回避决定个，可以口头或书面形式提出E 申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作80、关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）A 仲裁协议应当是书面形式B仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C仲裁协议必须在争议发生前达成D没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

1.根据为业主服务的时间范围，建设项目管理按服务阶段分为（ ）的项目管理。 a.施工阶段 b.设计阶段 c.实施阶段全过程 d.决策阶段 e.工程建设全过程 答案：ace 解题要点：根据为业主服务的时间范围，建设项目管理可分为施工阶段的项目管理、实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理。其中，实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理则更能体现建设项目管理基本理论的指导作用，对建设工程目标控制的效果亦更为突出。 2.某项工作的任务主要是采用常规的技术且属于设备密集型的工作，则该项工作为（ ）服务。 a.咨询 b.工程监理 c.劳务 d.技术 答案：c 解题要点：工程咨询概念是指适应现代经济发展和社会进步的需要，集中专家群体或个人的智慧和经验，适用现代科学技术和工程技术以及经济、管理、法律方面的知识，为建设工程决策和管理提供的智力j艮务。因此谊工作不应列为咨询服务、在国际上通常将暑列为劳务服务。 3.按照国际上的理解，我国（ ）的专业人员属于咨询工程师。 a.建筑师 d.监理工程师 c.会计师 d.造价工程师 答案：abcd 解题要点：参见本章重点难点辅导第3条第1款。 4.要求咨询工程师熟悉项目融资、设备采购、招标咨询的具体运作和有关规定，属于咨询工程师应具备的（ ）素质。 a.知识面宽 b.精通业务 c.协调、管理能力强 d.责任心强 e.不断进取、勇于开拓 答案：a 解题要点：属于要求咨询工程师具有较宽的知识面宽的素质。除了掌握建设工程的专业技术知识之外，还应熟悉与工程建设有关的经济、管理、金融和法律方面的知识，对工程建设的管理过租有深入的了解，井熟悉项目融资、设备采购、招标咨询的具体运作和有关规定。 5.业主委托某工程咨询公司进行全过程服务，但同时又委托其他工程咨询公司对其中某一或某些阶段的工作成果进行审查、评价，属于（ ）情况。 a.全过程服务 b.阶段性服务 c.技术咨询服务 d.决策支持服务 答案：d 解题要点：阶段性服务是指工程咨询公司仅承担上述工程建设全过程服务中某一阶段的服务工作。本例题属于阶段性服务的一种情况。 6.工程咨询公司对中、小企业承包商服务主要是指（ ）服务。 a.合同咨询 b.索赔咨询 c.技术咨询 d.成本估算 答案：c 解题要点：工程咨询公司为承包商提供技术咨询服务对象大多是技术实力不太强的中、小承包商。 模式是以使用（ ）为特征的建设工程组织管理模式。 a.平行承发包模式 单位 c.代型型cm模式 d.项口总承包模式 答案：b 解题要点：应用cm模式都需要有具备丰富施工经验的高水平的cm单位，这可以说是应用cm模式的关键和前提条件。 8.与建设工程组织管理的其他模式相比。ep模式具有（ ）基本特征。 a.承包商承担大部风险 b.业主和承包商分担风险 c.业主管理工程实施 d.高层管理的参与总价合同模式 答案：ac 解题要点：epc模式的基本特点包括：承包商承担大部分风险，业主或业主代表管理工程实施、总价合同。 9.不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程，属于（ ）模式的适用情况： 模式 模式 模式 controlling模式 答案：c 解题要点：模式适用情况：①业主长期有投资活动的建设工程；②不宜采，公开召招标或邀请招标的建设工程；③复杂的不确定因素较多的建设工程；④国际金融蛆2贷款的建设工程。 模式与建设项目管理具有相同点主要表现在（ ）。 a.工作属性相同 b.服务对象相同 c.控制目标相同 d.工作内容相同e.控制原理相同 答案：ace 解题要点：project controlling模式与建设项目管理具有一些相同点，主要表现在：①工作性相同；②控制目标相同；③控制原理相同。

2009年度二级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（建筑工程）一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是（ A ）。P2A．均布面荷载B．线荷载C．集中荷载D．分散荷载2．如图所示，用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为ɑ，吊点对称，则斜索内力最大时的角度ɑ为（ A ）。P 2A．30°B．45°C．60°D．75°3．根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（ C ）构件。P 8A．受压B．受拉C．受弯D．受扭4．多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（ A ）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。P 15A．．．．．钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（ B ）mm为厚板，主要用于结构。P 21A．3B．4C．5D．66．当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（ A ）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。P 42A．直角坐标法B．极坐标法C．角度前方交会法D．距离交会法7．浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（ B ）m。P 43A．．．．．砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（ D ）。P 46A．直槎B．凸槎C．凹槎D．斜槎9．某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（ A ）。P 45A．柱基、墙角、承重墙下B．槽壁、槽底的土质情况C．基槽开挖深度D．槽底土质结构是否被人为破坏10．常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是（ B ）。P 49A．木模板B．组合钢模板C．钢框木胶合板模板D．钢大模板11．一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（ C ）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。P 51A．22B．25C．28D．3212．砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30℃以内时，水泥混合砂浆最长应在（ C ）h内使用完毕。P 55A．2B．3C．4D．513．卷材防水施工中，厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用（ A ）施工。P 61A热熔法B．自粘法C．冷粘法D．机械固定法14．符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是（ B ）。P 67A．从板的两边向中间固定B．从板的中间向板的四周固定C．长边（纸包边）垂直于主龙骨安装D．短边平行于主龙骨安装15．室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（ D ）m。P 72A．3B．6C．9D．1216．湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（ B ）。P 74A．宜采用1：4水泥砂浆灌浆B．每层灌浆高度宜为150-200mm，且不超过板高的1／3C．下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆D．每块饰面板应一次灌浆到顶17．地面水泥砂浆整体面层施工后，养护时间最少不应小于（ B ）d. P 54A．3B．7C．14D．2818．采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（ D ）。P 88A．钢化玻璃B．夹层玻璃C．净片玻璃D．钢化夹层玻璃19．工程施工过程中，边长在（ B ）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。洞口A．～25cmB．25～50cmC．50～150cmD．150cm以上20．民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于（ B ）㎡时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。P 268A．200B．500C．700D．1000二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）21．下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（ ADE ）。P 215A．高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口B．一般临时设施区，每100㎡配备一个10L的灭火器C．临时木工加工车间，每30㎡配置一个灭火器D．油漆作业间，每25㎡配置一个灭火器E．堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m22．下列关于主体结构混凝土：工程施工缝留置位置的说法，正确的有（ ADE ）。P 53A．柱留置在基础、楼板、梁的顶面B．单向板留置在平行于板的长边位置C．有主次梁的楼板，留置在主梁跨中1／3范围内D．墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内E．与板连成整体的大截面梁（高超过lm），留置在板底面以下20～30mm处23．内墙饰面砖粘贴的技术要求有（ ABE ）。P 75A．粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分B．每面墙不宜有两列（行）以上非整砖C．非整砖宽度不宜小于整砖的1／4D．结合层砂浆采用1：3水泥砂浆E．在墙面突出物处，不得用非整砖拼凑粘贴26．针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有（ ABC ）。A．高度超过8mB．跨度超过18mC．施工总荷载大于10kN／㎡D．集中线荷载大于12kN／㎡E．均布面荷载大于8kN／㎡27．某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有（ BCD ）mm。A．7B．9C．10D．12E．1528．某工程外墙采用聚苯板保温，项目经理部质检员对锚固件的锚固深度进行了抽查，下列符合规范规定的有（ BCDE ）mm。A．24B．25C．26D．27E．2829．下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是（ ADE ）。P 224A．比较潮湿的场所，电源电压不得大于36VB．室外220V灯具距地面不得低于．特别潮湿的场所，电源电压不得大于24VD．人防工程，电源电压不得大于36VE．灯具离地面高度低于的场所，电源电压不得大于36V30．常用水泥中，具有水化热较小特性的是（ CDE ）水泥。P 25A．硅酸盐B．普通C．火山灰D．粉煤灰E．复合三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料某办公楼工程，建筑面积5500㎡，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示： 在工程施工中发生如下事件：事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。问题：1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。（一）答案：暂无（二）背景资料某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326 ㎡，地下1层，地上10层，檐高。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2008年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。事件一：2008年6月1日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后10h进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时6～7级大风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。事件三：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。问题：1．事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。2．事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。3．事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？4．事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。（二）答案：暂无（三）背景资料某住宅楼：工程地下1层，地上18层，建筑面积22800 ㎡。通过招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF 1999-0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。施工中发生了以下事件：事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题：1．事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。2．事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。3．事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。4．事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定？分别说明理由。（三）答案：暂无（四）背景资料某建筑工程，建筑面积23824 ㎡，地上10层，地下2层（地下水位）。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构（柱网为9m×9m，局部柱距为6m），梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。事件一：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。事件二：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为40mm。事件三：该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。问题：1．该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？2．事件一中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当？如不可避免，应如何处理？按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥？应如何改正？3．事件二中，商品混凝土粗骨科最大粒径控制是否准确？请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝上的设计原则三方面分析本工程防水混凝上粗骨料的最大粒径。4．事件三中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么？（四）答案：（1）该工程梁模板的起拱高度正确。理由是：对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，起拱高度在规范规定梁跨度的1/1000～3/1000之内。或答（20mm在9mm到27mm之间，且12mm在6mm到18mm之间）（2）底模板拆除时，混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之比应满足以下要求：6m梁跨：≥75%9m梁跨：≥100%2.（1）因本工程有抗震设防要求，所以，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。（2）无法避开时，接头百分率不大于50%。（3）①在现场取留接头试件时，在同一层选取试件600个为一验收批不妥。②应按每"500"个为一验收批。3.（1）商品混凝土粗骨料最大粒径控制为40mm准确。（2）最大粒径满足：≤截面最小尺寸的1/4，即250×1/4=（mm）≤钢筋净距的3/4，即600×3/4=45（mm）（JGJ55-2000），防水混凝土粗骨料最大粒径不宜大于40mm。故该工程防水混凝土粗骨料最大粒径为40mm4.事件三中混凝土结构子部分施工质量合格的标准是：有关分项工程施工质量验收合格应有完整的质量控制资料观感质量验收合格结构实体检验结果满足规范要求。